Договор поставки с шеф-монтажом

Договор поставки и монтажа (шефмонтажа) товара (с подробными условиями о гарантии)

ДОГОВОР N _____ поставки и монтажа (шефмонтажа) товара (с подробными условиями о гарантии)

____________________, именуем__ далее «Поставщик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ далее «Покупатель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. По настоящему Договору поставляется следующий товар:

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставщик обязуется выполнить следующие работы по монтажу (шефмонтажу) товара: __________________________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:

2.2. Цена работ по монтажу (шефмонтажу) товара составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________).

2.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________).

2.4. Цена товара, установленная п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Покупателем в следующем порядке:

2.4.1. Предварительная уплата цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания настоящего Договора.

2.4.2. Уплата оставшейся части цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 настоящего Договора).

2.5. Уплата цены работ, установленная п. 2.2 настоящего Договора, производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (п. 5.5 настоящего Договора).

2.6. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: ____________________________.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания акта приемки-передачи товара (п. 4.5 Договора).

4.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 4.3 настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на товар.

4.5. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Покупателя с составлением акта приемки-передачи.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить непоставленное количество товара в течение _______________ с момента _________________________.

4.7. Если Покупателю будет передан товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков товара в течение _______________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

— потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

4.9. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования товара в течение _______________.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Поставщик выполняет работы по монтажу (шефмонтажу) товара в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 Договора).

5.2. Поставщик осуществляет монтаж (шефмонтаж) собственными силами и средствами.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

5.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа (шефмонтажа) специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения таких работ, а также территорию для выполнения работ.

5.4. Осмотр и приемка выполненной Поставщиком работы по монтажу (шефмонтажу) товара производятся на складе Покупателя в течение _______________ с момента истечения срока, установленного п. 5.1 настоящего Договора.

5.5. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

5.7. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение _______________.

5.8. Гарантийный срок на выполненные Поставщиком работы составляет _______________ и начинает течь с даты подписания акта приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены товара, установленного п. 2.4 настоящего Договора, срока оплаты работ по монтажу (шефмонтажу) товара, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока поставки товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, срока передачи недостающего количества товара, установленного п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости непереданного товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 4.7 настоящего Договора, срока доукомплектования товара, установленного п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости товара, переданного с недостатками, указанной в спецификации.

6.4. За нарушение Поставщиком срока монтажа (шефмонтажа), установленного п. 5.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от цены работ, установленной п. 2.5 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее _______________ с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _______________ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.4. При невозможности урегулировании споров путем переговоров они будут разрешаться в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.6. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй — у Покупателя.

ДОГОВОР
поставки товара (с дополнительным условием о шеф-монтаже)

дата и место подписания

Смотрите так же:  Отчетность в пф в 2019

_________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору Поставщик-продавец обязуется передать Покупателю в обусловленный срок для использования в предпринимательской деятельности _________________, именуемые в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется Товар принять и оплатить в соответствии с согласованными с ним проектами.
Комплектность и количество Товара определяется в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.2. Поставщик осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации _______________ согласно поставляемому Поставщиком «Руководству пользователя».

1.3. Монтаж Товара Покупатель осуществляет за свой счет своими силами или с привлечением третьих лиц. Перечень строительных материалов и инструмента, необходимых для начала монтажа, указан в Приложениях к настоящему договору N 2 и N 3 соответственно.

1.4. По желанию Покупателя Поставщик может выделить специалиста для осуществления руководства ходом работ по шеф-монтажу и пуску-наладке ________.
Перечень и график проведения работ, выполняемых Покупателем под руководством представителя Продавца, определяются в Приложениях N 1 и N 4 к настоящему договору.

1.5. Поставщик и Покупатель согласуют эскизные проекты конструкции Товара и технологии их монтажа, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Товара составляет _______ (_____________________), в том числе НДС __% — _____________________ руб.
Стоимость работ по обеспечению шеф-монтажа и пусконаладочных работ составляет ______ (_________________), в том числе НДС __% — ___________ руб.

Общая стоимость по настоящему договору составляет _______ (____________) руб., в том числе НДС __% — ___________________ руб.

Покупателю предоставляется скидка в размере ____%.

Общая стоимость по настоящему договору с учетом скидки составляет ________ (_______________________) руб., в том числе НДС __% — _____________ руб.

2.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.6, стоимость работ по настоящему договору возрастает из расчета ______ за каждый дополнительный день пребывания представителя Поставщика на объекте сверх времени, предусмотренного настоящим договором.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Покупатель в течение __________ банковских дней с момента подписания настоящего договора осуществляет предоплату в размере ___________.

3.2. Оставшиеся денежные средства Покупатель оплачивает в течение _____ дней после подписания сторонами акта приема-сдачи работ.

3.3. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего договора на расчетный счет Поставщика.

3.4. Оплата дополнительной стоимости работ в соответствии с п. 2.2 настоящего договора осуществляется Покупателем в течение ________ дней по окончании _______________ приостановки работ.

3.5. На стоимость аванса до выполнения Поставщиком своих обязанностей, а также на сумму последующей оплаты до выполнения своих обязанностей Покупателем проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА

4.1. Поставщик обязан доставить Товар Покупателю за свой счет.
Варианты:
— Товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара: _______________;
— Товар должен быть доставлен за счет Покупателя. Поставщик самостоятельно передает Товар перевозчику (в организацию связи) для доставки Покупателю. Расходы по доставке Товара возмещаются Поставщику Покупателем в течение ____ с момента извещения Поставщиком Покупателя о сдаче Товара для доставки и не могут превышать ______________________;
— доставка Товара осуществляется Покупателем самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: ____________________________.

4.2. Поставщик обязуется отпустить Покупателю Товар в срок не позднее ____ дней после получения Поставщиком предоплаты (п. 3.1 настоящего договора).

4.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на складе Поставщика.

4.4. Поставщик обязан обеспечить прибытие специалиста для руководства процессом проведения шеф-монтажа в течение ______ дней после поступления Товара к месту его установки (далее — «Объект») и получения соответствующего уведомления от Покупателя.

4.5. Работы по шеф-монтажу, пуску-наладке, а также сдача работ должны быть осуществлены сторонами в течение ____________ с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению сторон.

4.6. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения шеф-монтажа соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
После упомянутой приостановки на срок более ________________ Поставщик оценивает, а Покупатель оплачивает часть стоимости шеф-монтажа за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.

Поставщик обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через ___ дней после указанной Покупателем даты возобновления работ.

4.7. Покупатель гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по шеф-монтажу и пуску-наладке.

4.8. Выполнение Поставщиком по просьбе Покупателя дополнительных работ или применение дополнительных материалов, сверх предусмотренных в проекте возможно за согласованную сторонами дополнительную плату.

4.9. Покупатель к моменту начала работ обеспечивает: ___________.
График работы выделяемых рабочих определяет представитель Поставщика.

В течение шеф-монтажа Объекта Покупатель обеспечивает проживание и питание представителя Поставщика, доставку его на Объект монтажа и обратно к месту проживания.

4.10. В случае несвоевременного выполнения Покупателем хотя бы одного из упомянутых в п. 4.9 требований срок завершения установки соразмерно отодвигается на время задержки.

4.11. Пуск-наладка осуществляется Поставщиком после _____________________.
На пуск-наладку отводится ________ дня.

4.12. Поставщик обязуется предоставить подробную инструкцию по использованию Товара.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя фирмы _________________________ и образцам, продемонстрированным Покупателю Поставщиком.

5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование _________ составляет __________________ с момента сдачи _______________ в эксплуатацию.
Гарантийный ремонт и замену оборудования ____________ осуществляют фирма-производитель и фирма-Поставщик в соответствии с их гарантийными обязательствами.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1. Соразмерного уменьшения цены.

5.3.2. Безвозмездного устранения недостатков __________ (в течение _________________, в разумный срок) после извещения Поставщика Покупателем.

5.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

5.4.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены.

5.4.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.

5.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.6. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

6.3. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока, предусмотренного п. 4.2 настоящего договора, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере __% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более ____% суммы договора.

7.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Поставщик обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение ______ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика непосредственно на Объект.

7.4. Если Поставщик не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 4.4, то он выплачивает Покупателю штраф в размере ____% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более _____%.

7.5. В случае нарушения п.п. 3.2, 3.4 настоящего договора Покупатель уплачивает пени в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более ___%.

7.6. В случае приостановки работ по вине Покупателя на срок более _____________ Покупатель выплачивает штраф в размере ____% от суммы договора.

7.7. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.1 настоящего договора, более чем на _____ месяца Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _______________ на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Смотрите так же:  Сдать авто под залог

8.3. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России).

8.4. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

10.2. Срок действия договора с «___»______ ____ г. по «___»______ ____ г.

10.3. Договор может быть расторгнут:

10.3.1. По соглашению сторон.

10.3.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по месту нахождения сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА С ШЕФ-МОНТАЖОМ И ЗАКАЗОМ ТОВАРА ПО ТЕЛЕФОНУ

ДОГОВОР No. ____
поставки товара с шеф-монтажом, заказом товара по телефону
г. ___________ «___»___________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Продавец», в лице __________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ______________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,
в лице _________________________________________________, действующего
на основании ____________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить _________________, именуем__ в дальнейшем «товар», следующих фирм — производителей: ________________. Комплектность товара определяется в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Поставка товара производится по заказу Покупателя, осуществляемому по телефону, с последующим подтверждением заказа по факсу не позднее ______________ со дня такой заявки. Заказ по телефону регистрируется работником Продавца в журнале приема заявок. Заказывая товар по телефону, Покупатель в обязательном порядке согласовывает следующие условия, которые впоследствии должны быть подтверждены заказом по факсу: наименование и количество товара, срок и адрес поставки, порядок и условия его доставки (доставка до покупателя, самовывоз и др.). Типовая форма заказа передается Продавцом Покупателю в день заключения настоящего договора.
1.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание товара при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации _____________________ согласно предоставленному Продавцом «Руководству пользователя».
1.4. Монтаж ________ Покупатель осуществляет за свой счет, своими силами или с привлечением третьих лиц. Перечень строительных материалов и инструментов, необходимых для начала монтажа, указан в Приложениях к настоящему договору No. 2 и No. 3 соответственно.
1.5. По желанию Покупателя Продавец может выделить специалиста для осуществления руководства ходом работ по шеф-монтажу и пусконаладке оборудования бассейна. Перечень и график проведения работ по шеф-монтажу, выполняемых Покупателем под руководством представителя Продавца, определяются в Приложениях No. 1 и No. 4 к настоящему договору.
1.6. Продавец и Покупатель согласуют эскизные проекты конструкции ____________________ и технологии их монтажа, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора.
2. СУММА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость товара определяется согласно прейскуранту цен на товары Продавца, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. При этом цена на отдельные товары, указанная в прейскуранте Продавца, может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону. Счет на оплату товара оформляется Продавцом согласно текущим ценам прейскуранта на дату заказа товара. В случае доставки товара до Покупателя стоимость заказа возрастает на ________________________.
Стоимость работ по обеспечению шеф-монтажа и пусконаладочных работ определяется согласно текущим ценам прейскуранта на дату оформления заказа с условием о шеф-монтаже. Покупателю предоставляется скидка в размере ___%. Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях по официальному курсу доллара США на день платежа плюс ____%.
2.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.6, стоимость работ по настоящему договору возрастает из расчета ____ у.е. за каждый дополнительный день пребывания представителя Продавца на Объекте сверх времени, предусмотренного настоящим договором.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель оплачивает заказанный товар в течение ___________ банковских дней с момента выставления Продавцом счета.
3.2. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего договора на расчетный счет Продавца.
3.3. Оплата дополнительной стоимости работ в соответствии с п. 2.2 настоящего договора осуществляется Покупателем в течение _____ дней по окончании каждого месяца приостановки работ.
4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА
4.1. Доставка товара осуществляется только после _________% оплаты товара по счету способом, выбранным Покупателем при оформлении заказа.
4.2. Продавец обязуется отпустить Покупателю товар в срок, согласованный сторонами при оформлении заказа.
4.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели товара переходят к Покупателю с момента передачи товара Покупателю.
4.4. В случае заказа Покупателем товара с условием о шефмонтаже Продавец обязан обеспечить прибытие специалиста для руководства процессом п
роведения шеф-монтажа в течение ____ дней после поступления товара к месту его установки (далее — «Объект») и получения соответствующего уведомления от Покупателя.
4.5. Работы по шеф-монтажу, пуску-наладке, а также сдача работ должны быть осуществлены сторонами в течение ________ с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению сторон.
4.6. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения шеф-монтажа соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
После упомянутой приостановки на срок более ____________ Продавец оценивает, а Покупатель оплачивает часть стоимости шеф-монтажа за фактически выполненный на момент приостановки объем работ. Продавец обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через _______ после указанной Покупателем даты возобновления работ.
4.7. В течение шеф-монтажа бассейна Покупатель обеспечивает проживание и питание представителя Продавца, доставку его на Объект монтажа и обратно к месту проживания.
4.8. Пуск-наладка осуществляется Продавцом после _______________. На пуск-наладку отводится _________________________________________.
4.9. Продавец обязуется предоставить подробную инструкцию по использованию ________________________.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
5.1. Качество товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя фирмы ________________________________ и образцам, продемонстрированным Покупателю Продавцом.
5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование бассейна составляет _____________ с момента _____________. Гарантийный ремонт и замену ______________ осуществляют фирма-изготовитель и ______________ в соответствии с их гарантийными обязательствами.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения договора в отношении не поставленного на данный момент товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.
6.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить сертификаты, выдаваемые торговой палатой.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 4.2 настоящего договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более ____% суммы договора. При этом пени подлежат начислению после представления в адрес Продавца мотивированной претензии.
7.3. В случае недопоставки и / или поставки дефектного товара Продавец обязуется поставить недостающий и / или заменить дефектный товар на товар надлежащего качества в течение ___ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на Объект.
7.4. Если Продавец не выполнил своих договорных обязательств в срок, указанный в п. 4.4, то он выплачивает Покупателю неустойку в размере ___% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более ____%. При этом неустойка подлежит начислению после представления в адрес Продавца мотивированной претензии.
7.5. В случае нарушения п.п. 3.1 и 3.3 настоящего договора Покупатель уплачивает пени в размере ____% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более ___%. При этом пени подлежат начислению после представления в адрес Покупателя мотивированной претензии.
7.6. В случае приостановки работ по вине Покупателя на срок более _________________ Покупатель выплачивает штраф в размере ___% от суммы договора.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными предста
вителями сторон. В случае оформления заказа Покупателя стороны допускают обмен факсовыми сообщениями, при этом все условия, урегулированные таким путем, считаются действительными и обязательными для обеих сторон.
8.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке в ________________.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания.
8.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Покупатель:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Смотрите так же:  Если закончился срок действия дебетовой карты сбербанка

От Покупателя: ______________/_____________
М.П.
От Продавца: ______________/_______________
М.П.

Договор поставки технологического оборудования /образец

Главная > Документ

поставки технологического оборудования /ОБРАЗЕЦ/

место заключения договора «____» ___________ 20___г.

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

В соответствии с настоящим договором Продавец продает, а Покупатель покупает технологическое оборудование для производства __________________________

(наименование конечного продукта)

— полуавтомат “РРРРР 100” (далее — Оборудование), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

Продавец обязуется поставить Оборудование, произвести монтаж, пуско-наладку, запуск Оборудования в эксплуатацию и обучение Персонала на условиях настоящего договора.

В Техническом задании определяются характеристики конечного продукта (____________________________), производимого на Оборудовании. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая цена договора составляет _______________(___________________) рублей и включает в себя стоимость услуг по доставке, погрузке, упаковки, услуг по шеф-монтажу, наладке, испытаниям и пуску в эксплуатацию, НДС (по ставке 18%).

Оплата производиться следующим образом:

2.2.1. Первый платеж — _______________ (___________________) рублей, в течение ______ дней, начиная с даты подписания Договора.

2.2.2. Второй платеж — _______________( ___________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с момента получения официального уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада завода-изготовителя.

2.2.3. Окончательный платеж — _______________ (_________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с даты подписания Акта сдачи и пуска Оборудования в эксплуатацию.

Оплата считается произведенной, если денежные средства Покупателя зачисляются на расчетный счет Продавца.

3.ДОКУМЕНТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Продавец обязан передать при передаче Оборудования следующие документы:

— инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию,

— документацию по установке и монтажу оборудования,

— предусмотренные заводом-изготовителем гарантийные обязательства,

— Акт об испытаниях от завода-изготовителя.

Продавец обязуется передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры в течение ________ дней с момента передачи Оборудования.

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Продавец обязуется поставить Оборудование в течение ______ (________) календарных дней на склад Покупателя с момента внесения первого платежа.

К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено, испытано на заводе-изготовителе.

Продавец направляет Покупателю рекомендации от завода-изготовителя о характеристиках материалов, необходимых для проведения испытаний на заводе-изготовителе в течение ______ дней с момента заключения договора.

По результатам испытаний Оборудования на заводе-изготовителе составляется Акт, подписанный представителями завода-изготовителя и Продавца. При неудовлетворительных результатах срок поставки продлевается на срок проведения повторных испытаний, но не более чем на ___ (_____________) календарные недели.

Доставка Оборудования осуществляется Продавцом по адресу: ________________.

Оборудование передается Продавцом и принимается Покупателем:

— по количеству — на основании Спецификации, указанной в договоре и упаковочных листах,

— по качеству — на основании Сертификата качества и при отсутствии видимых дефектов.

Комплектность Оборудования определяется путем визуального осмотра и выявления фактического наличия/отсутствия деталей (частей), указанных в Спецификации и в сопроводительных документах к Оборудованию (инструкции по эксплуатации и пр.).

Приемка-сдача по количеству, качеству и комплектности поставленного Оборудования осуществляется коллегиально в присутствии представителей Поставщика и Покупателя на территории Покупателя с составлением Акта приемки-передачи.

5.ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Шеф-монтаж поставленного Оборудования проводится специалистами завода-изготовителя.

К моменту передачи Оборудования Покупатель обязан создать необходимые условия (подготовка площадки, подводка всех необходимых энергоносителей и коммуникаций) для шеф-монтажа.

Поставщик обязан обеспечить явку специалистов завода-изготовителя в течение _____(___________) рабочих дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

Сдача готового к работе Оборудования Покупателю, производится путем подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию после проведения комплексных испытаний. В ходе комплексных испытаний стороны проверяют:

5.4.1. Соответствие Товара заявленным в Договоре характеристикам, в том числе номинальная производительность Оборудования (Спецификации).

5.4.2. Другие характеристики Товара, влияющие на его дальнейшую бесперебойную эксплуатацию.

Комплексные испытания осуществляются путем контроля непрерывной работоспособности оборудования при номинальной производительности (согласно Договору).

В случае выявления при испытаниях недостатков в работе, невыхода не проектные мощности Оборудования, стороны составляют Акт о выявленных недостатках, и определяется время необходимое для их устранения, но не более ________(_________) дней, в противном случае Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.

6.1. Поставщик обязуется обеспечить обучение специалистов Покупателя, передав при этом необходимые знания для использования их при эксплуатации Оборудования.

7.1. Гарантийный период на Оборудование и монтажные работы составляет ________ месяцев от даты подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

7.2. Во время гарантийного срока Поставщик обязан исправить любой недостаток, возникший из дефекта проекта, оборудования или изготовления.

7.3.В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в Оборудовании Покупатель направляет письменную заявку Поставщик с указанием характера неисправности или дефекта. Продавец обязан после получения уведомления от Покупателя выслать запчасти или сервисный персонал.

7.4.Срок замены запчастей или направления сервисного персонала ______ дней со дня направления уведомления. Все расходы по устранению недостатков или дефектов за счет Продавца. Срок гарантии на замененные запчасти — ___________ месяцев.

7.5.Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектных деталей несет Поставщик.

7.6.Гарантия не распространяется на эксплуатационные части (___________________).

7.7.Поставщик не отвечает за неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации, неправильной установки или ненадлежащего ремонта выполненного Покупателем, а также за изменения, сделанные без письменного разрешения Продавца.

8.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ

8.1.Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи Оборудования Поставщиком и подписания товарно-транспортной накладной.

9.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

9.1.Оборудование должно быть доставлено Покупателю в упаковке пригодной для типа отгружаемого товара. Упаковка и погрузка Оборудования на транспорт должны исключать возможное повреждение или порчу Оборудования (в том числе коррозию) во время транспортировки, разгрузки, а также при длительном хранении Оборудования.

9.2.К внешней стороне каждого ящика прикрепляется водонепроницаемый конверт, в который вложена копия упаковочного листа. Второй экземпляр упаковочного листа должен быть вложен внутрь упаковки (ящика) с Оборудованием.

10.1.В случае просрочки поставки Оборудования Поставщик уплачивает по требованию Покупателя пени в размере ____% от общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

10.2.В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.2. Договора Покупатель по требованию Поставщик уплачивает пени в размере ____% от суммы просроченного платежа.

10.3.В случае нарушения сроков, предусмотренных договором 4.1, 5.6., более чем на ________ дней Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом штрафной неустойки в размере _______ % от общей стоимости Оборудования.

10.4.В случае невозможности устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации в течение ______ дней с момента прибытия сервисных специалистов и не позволяющие эксплуатировать Оборудование в соответствии с его назначением и характеристиками, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.

11.1.В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Оборудования, Покупатель имеет право заявить претензию Поставщику в течение всего гарантийного срока, по количеству и/или некомплектности право заявить претензию до пуска Оборудования в эксплуатацию.

11.2.Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение ________ дней и устранить предъявленные недостатки в сроки, предусмотренные договором или дополнительно согласованные сторонами.

12.1. В случае недостижения согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

13.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:

13.2.1. поставщик существенно нарушил требования к качеству

13.2.1.поставщик в срок ______ дней не выполнил требование покупателя о доукомплектовании Оборудования,

13.2.1.поставщик поставил Оборудование с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованные договором сроки

13.3. поставщик вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:

покупатель не производит в установленный срок очередной платеж за Оборудование.

13.4.Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

13.5.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.6. Ответственное лицо со стороны Поставщика: ____________________________,

Author: admin