Договор поставка баллонов

Оглавление:

ДОГОВОР N _____

Москва, «__» _______ 2017 г.

ООО «Компания Центрогаз» , в лице Генерального директора И.В.Соловьева, действующего на основании Устава (в дальнейшем «Поставщик» ) и _________________ , в лице , действующего на основании (в дальнейшем «Покупатель» ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик берет на себя обязательства поставлять по заявке Покупателя технические газы, газовые баллоны и сварочное оборудование, а также оказывать сопутствующие поставке регламентные, технологические, транспортные услуги в количествах необходимых Покупателю, но не свыше остатка денежных средств на счете Покупателя, образуемых по перечислению предоплатой денег на расчетный счет Поставщика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Поставщик обязуется:

а) Осуществить поставку продукции в технически исправной многооборотной таре (баллонах для наполнения сжиженными, растворенными и сжатыми газами, скомплектованных в специализированные контейнеры).

б) Выдать Покупателю необходимые товарно-сопроводительные и финансовые, складские, транспортные документы (счета-фактуры, накладные и т.п.).

в) Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ, ТУ и другими документами на отдельные виды газовой продукции.

г) Заключить при необходимости с Покупателем продукции договор на аренду многооборотной тары Поставщика, применяемой для наполнения сжиженными, растворенными или сжатыми газами (баллонов и специализированных контейнеров), используемой для осуществления перевозки, хранения и потребления газовой продукции.

2.2. Покупатель обязуется:

а) Оплачивать газовую продукцию и услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.

б) Оплачивать регламентные технологические услуги, связанные с проверкой технического состояния и безопасности многооборотной тары, используемой для поставки газовой продукции (баллонов для сжиженных, растворенных и сжатых газов, а также специализированных контейнеров); транспортные услуги при доставке Поставщиком газа на склад Покупателя (грузополучателя).

в) Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие прием продукции и тары, а также возврат порожней тары.

г) В случае отгрузки продукции транспортом Поставщика, своими силами произвести выгрузку продукции и погрузку возвратной тары в срок указанный в п.3.6 настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка газа производится самовывозом со склада Поставщика в день обращения, либо собственным транспортом Поставщика по согласованному графику отгрузки.

3.2. Заявка производится Покупателем телефонограммой по следующему телефону: +7(495)921-34-24.

3.3. В заявке указывается: наименование продукции, ее количество, точный адрес Покупателя (грузополучателя).

3.4. Покупатель обязан в согласованные с Поставщиком день и время принять заказанные баллоны, отгрузив взамен равное количество соответствующих пустых баллонов для заправки. Обменные баллоны должны быть в технически исправном состоянии, в противном случае с Покупателя взыскивается стоимость ремонта.

3.5. При неприеме Покупателем товара в согласованное время по его вине с него взыскивается стоимость доставки.

3.6. Разгрузка автомобиля грузоподъемностью до 1,5т должна быть осуществлена в течение 0,5 часа с момента прихода автомобиля на объект Покупателя; грузоподъемностью свыше 1,5т — в течение 1 часа.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Вызов и участие Поставщика в приемке продукции по качеству и количеству при обнаружении недостатков или количественного несоответствия обязателен.

4.2. Приемка продукции по количеству должна быть произведена в момент ее получения от Поставщика.

4.3. Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в 3-х дневной срок с момента ее получения.

4.4. При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленной продукции и признании ее Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или допоставить продукцию взамен забракованной или недостающей.

4.5. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) продукции возлагаются на Поставщика.

4.6. Поставщик гарантирует качество и количество отгружаемой продукции. После подписания Покупателем или его полномочным представителем товарной накладной или акта об оказании услуг, претензии по количеству, комплектации и внешнему виду Поставщиком не принимаются.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов поставки в специализированной многооборотной таре — баллонах.

5.2. По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю Поставщиком в арендное использование по договору аренды, заключаемому между сторонами.

5.3. Договор аренды тары после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора поставки и прекращает свое действие в случае прекращения действия договора поставки, а также при фактическом прекращении закупок газа со стороны Покупателя в течение 3-х месяцев подряд.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся Покупателем на условиях 100% предварительной оплаты платежными поручениями или за наличный расчет в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Расчеты за поставленную Покупателю продукцию могут производиться в его интересах третьими лицами (ст.313 ГК РФ) в соответствии с правилами и порядком, установленным действующим законодательством РФ и нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации.

6.3. Цена продукции указанная в прайс-листе включает в себя НДС и размещается по адресу: http://www.centrogas.ru/goods/ . В случае оплаты Покупателем выставленного счета в согласованный срок отпускная цена оплаченного товара изменению не подлежит.

6.4 В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

6.5. Валютой исполнения обязательств принимается Российский рубль.

6.6. Оплата продукции или иные платежи по договору считаются произведенными со дня их получения Поставщиком (зачисления на счет Поставщика) в установленном ЦБ РФ порядке.

6.7. Покупатель оплачивает согласованные, сопутствующие поставке газовой продукции, услуги Поставщика. При этом если у Поставщика имеются авансированные Покупателем денежные средства, он вправе удержать из них стоимость оказанных услуг.

6.8. Остаток денежных средств перечисляется Поставщиком Покупателю в течение 5-ти банковских дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя.

6.9. В случае нарушения графика централизованной поставки по вине Поставщика более чем на 2 (два) дня. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных последнему денежных средств. Поставщик обязан в этом случае вернуть Покупателю денежные средства за не поставленную продукцию в течении 3 (трех) банковских дней со дня получения от Покупателя требования о возврате денежных средств.

6.10. После оплаты Покупателем выставленного счета, Поставщик гарантирует хранение оплаченного товара на складе Поставщика в течение 2 (двух) месяцев. Далее товар поступает в продажу, а денежные средства Покупателя резервируются для возврата Покупателю или оплаты Покупателем другого товара.

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.19 года.

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.

7.3. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров, при отсутствии соглашения сторон, споры разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы.

7.4. Поставщик имеет право, путем направления уведомления, без согласования с Покупателем, передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

7.5. Дополнительные договоренности сторон оформляются в соответствующих документах, которыми могут являться соглашения, протоколы, письма и телеграммы (факсы).

7.6. Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Договор купли-продажи газа в баллонах

Договор N _____ купли-продажи газа в баллонах

1.2. Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Товар передается в баллонах _______________ (Покупателя/Продавца).

1.4. Покупатель предъявляет свидетельства технического освидетельствования и исправности газовых баллонов.

1.5. Покупатель вправе проводить контрольное взвешивание газовых баллонов в его присутствии.

1.6. Качество Товара должно соответствовать ____________________ (ГОСТ, ТУ, стандарт и т.п.).

1.7. Информация о Товаре должна содержать сведения о марке газа и его физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона (номер баллона, масса порожнего баллона, дата его изготовления и дата очередного технического освидетельствования, рабочее и пробное давление, вместимость). Такие сведения указываются на поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине.

1.8. Продавец обязан ознакомить Покупателя, который самостоятельно осуществляет транспортировку приобретенного газового баллона, с правилами безопасности при его транспортировке, а также с правилами безопасности при замене пустого баллона и сделать соответствующую отметку в журнале учета.

1.9. Вместе с газовым баллоном Продавец обязан передать Покупателю кассовый и товарный чеки, в которых помимо обязательных сведений указывается номер каждого газового баллона, масса газа в баллоне, цена Товара и дата продажи, товарный чек также должен содержать подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. Одновременно с Товаром Покупателю передается текст правил по безопасному пользованию газом в быту.

1.10. Срок передачи Товара: ___________________________________.

1.11. Гарантийный срок на Товар истекает «__»___________ ____ г.

1.12. Товар приобретается Покупателем ____________________ (для личного использования в быту/для предпринимательской деятельности).

1.13. Продавец гарантирует:

— соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

— надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара.

2. ЦЕНА И ОПЛАТА

2.1. Цена Товара по настоящему договору составляет _____ (____________) рублей.

(Для бытового газа: Размер цены рассчитывается по установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифам исходя из массы бытового газа в баллонах.)

2.3. Стоимость с учетом количества Товара: _____ (____________) рублей.

2.4. Общая стоимость Товара и оказываемых Покупателю услуг: _____ (_____________) рублей.

2.5. Порядок и сроки оплаты Товара: ___________________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае просрочки платежей более чем на _____ дней Покупатель уплачивает пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.

3.2. В случае уклонения Продавца от фактической передачи Товара в установленный настоящим Договором срок он уплачивает Покупателю пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона, помимо выплаты предусмотренных штрафов, возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.

3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется соответственно по действующему законодательству.

3.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента ____________________ (в случае перевозки Товара железнодорожным сообщением — с момента получения Продавцом товарно-транспортной накладной; при отправке смешанным сообщением — при сдаче Товара на первый вид транспорта и получения первого транспортного документа).

Смотрите так же:  Алименты на черную зарплату

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор считается исполненным после фактической передачи Товара Покупателю.

4.2. Передача производится в течение _____ дней после подписания Договора, но непременно после оплаты товара Покупателем.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны постараются урегулировать путем переговоров.

5.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они передаются на рассмотрение в арбитражный суд.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.2. Другие условия по усмотрению сторон: __________________________.

Запрос цен на право заключения договора поставки баллонов (с изменениями от 22.05.2012)

Извещение о проведении запроса цен на право заключения договора поставки баллонов стальных для сжиженных углеводородных газов ( с изменениями от 22.05.2012)

Организатор (заказчик)

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» (ОАО «Омскгоргаз»)

Почтовый адрес

РФ, 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19

Электронная почта

Контактное лицо

Мамонтова Оксана Александровна,

Егорина Надежда Валерьевна.

Контактный телефон: 8 (3812) 977-377, доб. 1446

Предмет запроса цен

Поставка баллонов стальных для сжиженных углеводородных газов

Количество, характеристики и качество поставляемого товара

баллон объемом 50 л. – 300 шт.,

баллон объемом 27 л. – 50 шт.,

баллон объемом 5 л. – 100 шт.

Характеристики и качество товара – в соответствии с Техническим заданием.

Место поставки товара

РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»)

Срок и условия поставки товара

Поставка Товара – в течение 7 дней со дня заключения договора

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Оплата Товара в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 5 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи товара и товарно-транспортных накладных.

Максимальная цена договора

522 680,00 руб., включая все расходы, связанные с поставкой товара, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей

Место подачи заявок на участие в запросе цен

РФ, 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, кабинет 206,

с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (понедельник – пятница), с перерывом на обед с 12-00 до 13-00.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен

с 9 часов 00 минут «21» мая 2012 г. до 16 часов 00 минут «28» мая 2012 г.

Дата и место вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен

«29» мая 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, актовый зал.

Срок подписания победителем в проведении запроса цен Договора

Не позднее 5-ти дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в запросе цен

Форма заявки на участие в запросе цен

Приложение № 2 к запросу цен

Запрос цен на право заключения договора поставки баллонов стальных для сжиженных углеводородных газов завершен.

Победителем запроса цен признано Общество с ограниченной ответственностью «Газком»

Договор поставки газа

Что такое договор поставки газа?

Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан заключается с целью урегулирования отношений сторон по поставке газа, определение прав и обязанностей Поставщика газа и Абонента, порядка учета расхода газа и расчетов за поставленный газ.

Согласно ст. 540 п. 1 Гражданского кодекса РФ договор газоснабжения с гражданином, использующим газ для бытового потребления, считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в части прав и обязанностей сторон, порядка и условий исполнения договора, правил определения объема потребленного газа и расчета размера платы за газ, порядка и условий приостановления подачи газа и проведения проверок газового оборудования распространяются на всех абонентов, на условиях публичного договора.

После вступления в силу Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» существенно изменились условия договора поставки газа, расширены права абонента. В связи с чем, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» рекомендует абонентам оформление договора поставки газа в письменном виде.

Порядок и условия заключения договора поставки газа

Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 №549, установлен следующий порядок заключения договоров поставки газа:

  • До подачи заявления (оферты) на заключение договора поставки газа гражданин (заявитель) обязан подготовить к эксплуатации внутридомовое газовое оборудование (газопровод, газоиспользующее оборудование и прибор учета газа).
  • После выполнения вышеуказанного условия для заключения договора заинтересованное физическое лицо (собственник, доверенное лицо собственника с нотариально оформленной доверенностью либо наниматель жилого помещения по договору социального найма, далее – заявитель), направляет оферту на заключение договора (заявление) в письменной форме в 2-х экземплярах в ближайшее отделение или участок.
  • Оферта должна содержать помимо сведений о заявителе, необходимых для заключения договора (Ф.И.О., паспортные данные, почтовый адрес), следующие сведения:
    • тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить (многоквартирный дом, жилой дом, надворные постройки индивидуального домовладения);
    • виды потребления газа (приготовление пищи, отопление, в том числе нежилых помещений, подогрев воды, приготовление кормов для животных);
    • количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить;
    • размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений;
    • вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии);
    • состав газоиспользующего оборудования (при наличии);
    • тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к входящему в состав внутридомового газового оборудования газопроводу, дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа (далее — поверка), а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора);
    • реквизиты акта об определении границ раздела собственности.

Перечень документов, прилагаемых к оферте и необходимых для заключения договора поставки газа:

  • копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), либо доверенность, заверенная нормативно для представления заявителя;
  • документы, подтверждающие:
    • или право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить (свидетельство о собственности, договор купли-продажи, договор найма жилого помещения, ордер и т.п.);
    • или иные основания пользования этими помещениями;
  • документы, подтверждающие:
    • для многоквартирных домов— размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (выписка из БТИ действительна в течение 1 года);
    • для индивидуальных домовладений — размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек (выписка из БТИ действительна в течение 1 года);
  • документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов (домовая книга или справка от паспортистки формы № 1, действительна в течении 1 месяца);
  • документы, подтверждающие:
    для индивидуальных домовладений — вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие (справка из поселковой Администрации);
  • документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям:
    • акт приемки законного строительством объекта газораспределительной системы;
    • проект на газификацию домостроения;
    • паспорта на установление газового оборудование:
      технический паспорт на прибор учета, содержащий сведения о типе или марке установленного прибора (узла) учета газа, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки;
    • технический паспорт (сертификат) на иное газовое оборудование (газовая плита, газовый водонагреватель, газовый котел).
  • копия договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении;
  • копия акта об определении границы раздела собственности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все перечисленные документы должны быть предоставлены в оригинале и их копии.

  • Срок для проверки наличия технической возможности подачи газа заявителю, а также комплектности и правильности оформления представленных документов и достоверности, содержащихся в них сведений — 1 месяц со дня регистрации оферты.
  • В случае соблюдения заявителем вышеуказанного Порядка, договор с заявителем заключается в письменной форме на неопределенный срок. По желанию заявителя, изложенному в оферте, договор может быть заключен на указанный в ней срок.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если первая фактическая подача газа абоненту-гражданину имела место до оформления договора, такой договор считается заключенным с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной сети. В этом случае газоснабжающая организация не вправе отказать заявителю в приеме и рассмотрении оферты.

Порядок прохождения документации

Оферта (заявление) оформляется в 2-х экземплярах и регистрируется газоснабжающей организацией в день поступления. Один экземпляр заявления остается у газоснабжающей организации, а другой возвращается заявителю с отметкой о дате принятия представленных документов к рассмотрению.

Газоснабжающая организация в срок, не превышающий 1 месяц со дня регистрации оферты (заявления), осуществляет проверку наличия технической возможности подачи газа заявителю, а также комплектности и правильности оформления представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений.

При отсутствии причин для отказа в заключение договора на поставку газа, поставщик газа составляет договор в 2 экземплярах, один из которых вручает абоненту под роспись или направляет почтовым отправлением с уведомлением.

В договоре указываются:

  • дата и место заключения договора;
  • наименование (фирменное наименование) поставщика газа;
  • реквизиты расчетного счета поставщика газа;
  • сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, его место нахождения;
  • адрес многоквартирного дома, адрес квартиры в многоквартирном доме или индивидуального домовладения, газоснабжение которых необходимо обеспечить;
  • размер (объем, площадь) отапливаемых жилых и нежилых помещений;
  • вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии), — для индивидуального домовладения;
  • реквизиты акта об определении границы раздела собственности;
  • состав и типы газоиспользующего оборудования (при наличии);
  • тип установленного прибора учета газа (при наличии), место его присоединения к газопроводу;
  • реквизиты договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении;
  • розничная цена газа для населения, установленная уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ;
  • правомочие поставщика газа изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ в случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для населения акта, устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены (тарифы);
  • адрес и способ доставки абоненту счета для оплаты поставленного газа;
  • права, обязанности и ответственность сторон;
  • срок действия договора.

Основания для отказа в заключении договора

Поставщик газа вправе отказать в заключении договора поставки газа по следующим основаниям:

  • отсутствие у заявителя газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, присоединенного к газораспределительной сети либо резервуарной или групповой баллонной установке, и газоиспользующего оборудования, отвечающих установленным для таких газопровода и оборудования техническим требованиям, а также подключенного к входящему в состав внутридомового газового оборудования газопроводу коллективного (общедомового) прибора (узла) учета газа, отвечающего установленным для таких приборов требованиям, — в случаях, когда заявитель приобретает газ для газоснабжения индивидуального домовладения;
  • отсутствие у заявителя договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, срок действия которого истекает не ранее 1 года с даты подачи заявителем оферты;
  • отсутствие у газоснабжающей организации технической возможности для обеспечения подачи газа;
  • предоставление не всех обязательных к представлению документов или выявление в документах недостоверных сведений.
Смотрите так же:  Пенсия для мужчин 1960 года рождения

Расторжение договоров

Абонент вправе в любое время расторгнуть договор поставки газа в одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил поставщику газа потребленный газ и расходы, связанные с проведением работ по отключению внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети.

Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению внутридомового газового оборудования, оплачиваются поставщику газа, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией.

Договор признается расторгнутым со дня отключения внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, что подтверждается актом об отключении внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.

Договор поставки газа может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с даты, определенной сторонами.

Контактная информация

По вопросам, связанным с заключением договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (оформлением дополнительного соглашения), необходимо обращаться в отделения и на участки ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

По возникающим спорным вопросам Вы можете обратиться в отдел по работе с социально значимой категорией потребителей.

© ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», 2003 — 2019
Все права защищены. Информация, размещенная на веб-сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ

Головной офис
410012, Саратовская область, г.Саратов, ул.им Горького А.М., д.41
Телефон/факс (8452) 45-62-31 / 45-62-98

Отделение по г.Саратову
410012, Саратовская область, г.Саратов, ул.им Горького А.М., д.41, вход с ул. Б.Казачья.
Телефон (8452) 47-00-47 (многоканальный)

Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан

1. Законодательные акты.

2. Типовая форма договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан

Договор поставки газа со счетчиками:

Договор поставки газа без счетчиков:

Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан регламентируют права и обязанности сторон, порядок и условия исполнения договора, правила определения объема потребленного газа и расчета размера платы за газ, порядок и условия приостановления подачи газа и проведения проверок газового оборудования и распространяются на всех абонентов, на условиях публичного договора. Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора.

3. Перечень документов, необходимых для заключения договора поставки газа

Для заключения договора заинтересованное физическое лицо направляет поставщику газа оферту в письменной форме.
В оферте заявитель указывает следующие сведения необходимые для заключения договора:

  1. количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить;
  2. состав газоиспользующего оборудования (при наличии);
  3. тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к входящему в состав внутридомового газового оборудования газопроводу, дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа (далее — поверка), а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора).

К оферте прилагаются следующие документы:

  1. основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  2. документ, подтверждающий правомочие представителя (доверенность);
  3. документы, подтверждающие право собственности/найма заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить (выписка из ЕГРН, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор найма);
  4. документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме (технический/кадастровый паспорт);
  5. документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов (выписка из домовой книги);
  6. документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования (при наличии паспорта на газоиспользующее оборудование);
  7. документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки (паспорт газового счетчика при его наличии);
  8. копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (при наличии договора, заключенного со сторонней организацией).копия основного документа, удостоверяющего личность, — для заявителя-гражданина;

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2014 г. N 08АП-11340/13 (ключевые темы: договор поставки — смешанный договор — товарная накладная — выборка товаров — передача товара)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2014 г. N 08АП-11340/13

05 февраля 2014 г.

Дело N А81-2925/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 февраля 2014 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Глухих А.Н.,

судей Верёвкина А.В., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём судебного заседания Бирюля К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-11340/2013) общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 сентября 2013 года по делу N А81-2925/2013 (судья Е.С. Корнелюк), принятое по иску открытого акционерного общества «Мостострой-11» (ИНН 8617001665, ОГРН 1028601680359) к обществу с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» (ИНН 8905030310, ОГРН 1028900704216) о взыскании задолженности (неосвоенной предоплаты) по договору поставки кислорода N23/10 от 13.01.2011 и процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 93 969,42 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» — представитель не явился, извещено;

от открытого акционерного общества «Мостострой-11» — представитель не явился, извещено;

Открытое акционерное общество «Мостострой-11» (далее — ОАО «Мостострой-11», истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтаж» (далее — ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ», ответчик) о взыскании 86 439 руб. 57 коп., перечисленных в счет исполнения обязательств по договору поставки N 23/10 от 13.10.2010, 7 529 руб. 85 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, также просил о дальнейшем начислении процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8 % годовых на сумму денежного обязательства в размере 86 439 руб. 57 коп. с 16.05.2012 по день фактического исполнения денежного обязательства.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.09.2013 по делу N А81-2925/2013 исковые требования удовлетворены частично. С ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» в пользу ОАО «Мостострой-11» взыскано 86 439 руб. 57 коп. суммы предварительной оплаты, 7 529 руб. 85 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 3 758 руб. 78 коп. расходов по уплаченной государственной пошлине. Также Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа принято решение производить дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными средствами от суммы долга 86 439 руб. 57 коп. по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8 % годовых, начиная с 18.06.2013 по день фактической уплаты долга. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Возражая против принятого судебного акта в части удовлетворённых исковых требований, ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.09.2013 по делу N А81-2925/2013 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

В обоснование апелляционной жалобы указывает, что истец не реализовал право на самовывоз товара со склада ответчика.

От ОАО «Мостострой-11» в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просит решение суда первой инстанции в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещённые в порядке статьи 123 АПК РФ о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании статей 156 , 266 АПК РФ суд рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся участников процесса.

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Поскольку лица, участвующие в деле, не заявили возражений против проверки судебного акта в части, в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений обжалуемое решение проверено лишь в части удовлетворения требования о взыскании основного долга в пределах доводов апелляционной жалобы.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы жалобы, проверив в порядке части 5 статьи 258 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения принятого судом первой инстанции решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, 13.10.2010 между истцом в лице территориальной фирмы «Мостоотряд-95» (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен договор на поставку кислорода N 23/10, по условиям которого, поставщик обязуется поставить для заказчика в течении срока действия договора с равномерной разбивкой по месяцам в тару (пустые исправные кислородные баллоны) заказчика:

— кислород технический в количестве 2170 м.куб. по цене 53 руб. за 1 м.куб.,

— пропан сжиженный в количестве 120 баллонов по цене 670 руб. за баллон,

а также выполнить ремонт кислородных баллонов в количестве 10 шт. по цене 598 руб. 99 коп. за баллон.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора за поставленный технический кислород и пропан сжиженный, а также ремонт кислородных баллонов составляет 201 399 руб. 90 коп., без НДС.

В соответствии с пунктом 2.3. договора оплата за поставленный кислород, а также ремонт кислородных баллонов производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем поставки и произведенного ремонта, на основании оригиналов товарной накладной, акта выполненных работ, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ.

Согласно пункту 3.1. договора он действует с 13.10.2010 по 31.12.2010.

В материалы дела истцом представлено приложение N 1 к договору, в котором сторонами была согласована стоимость подлежащих оказанию услуг и выполнению работ.

Между сторонами было заключено дополнительное соглашение N 02 к договору N 23/10 от 13.10.2010, которым были изменены цены на пропан сжиженный на 750 руб. за баллон, на кислород технический на 53,99 руб. и продлен срок действия договора до 31.12.2011.

Данные обстоятельства подтверждаются тем, что в 2011 году ответчик выставлял истцу товарные накладные с указанием новых расценок. Это также свидетельствует о том, что договорные отношения в 2011 году между сторонами имели место быть.

Истец, указывая, что им во исполнение договора N 23/10 от 13.10.2010 перечислен ответчику авансовый платеж в размере 334 970 руб., в то время как поставка товара была произведена на сумму 248 530 руб. 43 коп., в связи с чем за последним образовалась задолженность в размере 86 439 руб. 57 коп., обратился в суд с настоящим иском.

Смотрите так же:  Имеет ли право сотрудник полиции на получение жилья

В силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в Кодексе . Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему ( статья 8 ГК РФ).

По правилам пункта 1 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Вид договора определяется содержанием основных прав и обязанностей сторон по сделке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Исходя из анализа условий договора и сложившихся между сторонами правоотношений, суд приходит к выводу о том, что рассматриваемый договор является договором поставки с элементами возмездного оказания услуг (в части ремонта кислородных баллонов).

Как следует из искового заявления, настоящий иск заявлен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по поставке кислорода.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

К поставке товаров положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ о купле-продаже, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров ( пункт 5 статьи 454 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Согласно пункту 1 статьи 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

По общему правилу пункта 1 статьи 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом , другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом ( пункт 3 статьи 487 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании предварительной оплаты, истец должен доказать то обстоятельство, что товар на сумму перечисленной предоплаты не поставлен.

Факт перечисления истцом на расчетный счет ответчика предоплаты в размере 334 970 руб. по договору N 23/10 от 13.10.2010 подтверждается платёжными поручениями N 2436 от 07.12.2010 на сумму 152 180 руб., N 2368 от 22.11.2010 на сумму 100 000 руб., N 2051 от 18.10.2010 на сумму 50 000 руб., N 2109 от 21.10.2010 на сумму 32 790 руб. и не оспаривается сторонами.

В пункте 3.1. договора N 23/10 от 13.10.2010 в редакции дополнительного соглашения N 02 от 22.12.2010 сторонами определен срок действия договора — по 31.12.2011.

Ответчик поставку товара произвел на сумму 248 530 руб. 43 коп., что подтверждается товарными накладными N 232 от 28.10.2010 на сумму 8 279 руб., N 281 от 26.11.2010 на сумму 47 664 руб., N 306 от 24.12.2010 на сумму 53 011 руб. 20 коп., N 16 от 31.01.2011 на сумму 19 283 руб. 71 коп., N 40 от 26.02.2011 на сумму 31 160 руб. 59 коп., N 75 от 25.03.2011 на сумму 15 868 руб. 45 коп., N 116 от 25.04.2011 на сумму 16 320 руб. 72 коп., N 164 от 30.05.2011 на сумму 49 754 руб. 88 коп. и актами выполненных работ N 261 от 28.10.2010 на сумму 1 796 руб. 97 коп., N 294 от 26.11.2010 на сумму 1 796 руб. 97 коп., N 41 от 26.02.2011 на сумму 1 197 руб. 98 коп., N 76 от 25.03.2011 на сумму 598 руб. 99 коп., N 117 от 25.04.2011 на сумму 1 197 руб. 98 коп., N 165 от 30.05.2011 на сумму 598 руб. 99 коп.

Данный факт сторонами не оспаривается.

В связи с чем задолженность составила 86 439 руб. 57 коп.

По правилам части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности ( части 1 , 2 статьи 71 АПК РФ).

Доводы ответчика о том, что истец не предпринял мер по самовывозу товара отклоняются судом апелляционной инстанции как необоснованные.

Согласно пункту 2 статьи 458 ГК РФ, в случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

В силу статьи 510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

В соответствии с пунктом 1.2 договора N 23/10 от 13.10.2010, для получения кислорода и пропана заказчик обязуется предоставить тару согласно требований ПБ, специально оборудованный транспорт для перевозки кислорода и лиц, ответственных за получение кислорода.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства передачи баллонов в том количестве, в котором необходимо для отгрузки товара.

В силу пункта 2.4 в случае поставки кислорода центрозавоза поставщик в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет заказчику оригиналы акта выполненных работ по доставке кислородных баллонов, оформленного в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ. Оплата произведённой доставки производится на условиях пункта 2.3 настоящего договора.

Таким образом, из буквального толкования указанных пунктов следует, что поставка товаров осуществляется как самовывозом, так и силами поставщика.

В соответствии с пунктом 2 статьи 510 ГК РФ договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров). Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.

Однако, доказательств направления в адрес истца каких-либо уведомлений о готовности товара для самовывоза в материалах дела не имеется.

Представленные ответчиком в материалы дела письма N 10 от 05.02.2012 и N25 от 15.05.2012 не принимаются судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку отсутствуют доказательства их направления или вручения истцу.

Таким образом, сведений о том, что ответчик предлагал истцу принять товар, согласовал с ним время приемки, в материалах дела не содержится. Никаких мер к передаче товара покупателю ответчик не предпринимал.

Доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Поскольку поставщик не извещал покупателя о готовности продукции к отгрузке, следовательно, обязан произвести доставку своими силами.

Довод ответчика о том, что баллоны (тара) не были предоставлены истцом для заполнения кислородом, также не принимается судом апелляционной инстанции во внимание.

В соответствии с пунктом 5.4. спорного договора N 23/10 от 13.10.2010 поставщик осуществляет входной контроль тары заказчика на предмет выявления неисправных и просроченных баллонов, пригодность специального транспорта для перевозки, правильность оформления документов у лиц, ответственных за получение и перевозку кислорода и в случае обнаружения не соответствия их пункту 1.2. договора, отпуск кислорода не производится до устранения обнаруженных недостатков.

Данный пункт корреспондирует с пунктом 1.2 договора, в случае отпуска продукции самовывозом и в тару заказчика.

Однако ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил доказательств того, что истец передал ответчику вышеуказанные баллоны для заправки их кислородом и пропаном на оставшуюся сумму перечисленной предоплаты. Каких-либо писем о том, что кислород изготовлен и истцу необходимо его забрать, в период действия договора ответчик в адрес истца не направлял.

Более того, в материалах дела имеется акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 24.04.2012, фиксирующий наличие у ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» перед ОАО «Мостострой-11» задолженности в размере 86 439 руб. 57 коп.

Указанный акт подписан сторонами и скрепленный печатями в отсутствие каких-либо возражений.

Поскольку доказательств возврата перечисленных истцом денежных средств ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование ОАО «Мостострой-11» о взыскании с ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» 86 439 руб. 57 коп. задолженности.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 7 529 руб. 85 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьёй 395 ГК РФ за период с 16.05.2012 по 17.06.2013.

Ответчиком расчёт процентов за пользование чужими денежными средствами не оспорен, контррасчёт не представлен.

При таких обстоятельствах оснований для отмены Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.09.2013 по делу N А81-2925/2013 в обжалуемой части суд апелляционной инстанции не усматривает. Решение принято при правильном применении норм материального и процессуального права, отмене или изменению не подлежит.

Доводы заявителя жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, а выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем, подлежат отклонению.

Апелляционная жалоба ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» удовлетворению не подлежит.

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по уплаченной государственной пошлине по апелляционной жалобе относятся на её подателя — ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269 , статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 сентября 2013 года по делу N А81-2925/2013 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Author: admin