Договор подряда с давальческим сырьем

Договор на переработку давальческого сырья

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т.д. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Особенности договора

Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.

Ознакомиться с положениями Гражданского Кодекса можно по ссылке.

По закону, в качестве давальческого сырья могут выступать:

  • сырье;
  • материалы;
  • полуфабрикаты;
  • комплектующие;
  • энергоносители.

Важным нюансом настоящего договора является передача обработанного давальческого сырья или изготовленной готовой продукции из него, обратно заказчику. Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.

Среди особенностей договора на переработку давальческого сырья можно выделить:

  • право владения на давальческое сырье на любом этапе переработки принадлежит заказчику, также оно является собственностью заказчика, если оно переработано в готовую продукцию;
  • на протяжении действия всего договора, права собственности на переработанное давальческое сырье ни в коем случае не переходят к исполнителю.

Вся процедура переработки давальческого сырья в соответствии с договором выглядит следующим образом:

  • заказчик передает сырьевые материалы исполнителю для осуществления переработки;
  • исполнитель в установленные договором сроки перерабатывает представленные материалы;
  • заказчику привозят готовую продукцию или переработанное давальческого сырье (в каком виде будет привезен предмет соглашения, зависит от условий договора оказания услуг);
  • подрядчик получает денежное вознаграждение от компании-заказчика за проделанную работу.

Правила оформления

Какие условия будет содержать соглашение о переработке давальческого сырья решают стороны сделки. Но по нашему законодательству есть существенные условия, которые обязательно должны быть в договоре. К ним относятся:

  • предмет составления настоящей договоренности;
  • временные рамки, в которые должны быть выполнены работы по переработке давальческого сырья;
  • подробное описание характеристики передаваемых материалов;
  • условия по передаче и приемке предмета договора;
  • подробное описание готовой работы от исполнителя;
  • ответственность подрядчика и давальца;
  • условия оплаты;
  • порядок и основания внесения изменений и расторжения контракта.

В данном договоре может быть указан различный период действия:

  • точная дата. Например, срок действия документа начинается с 15.10.2018 года и истекает 15.01.2019 года.
  • открытая дата. Например, договор действует с даты его подписания и действителен документ до выполнения исполнителем поставленной работы по переработке сырья.

Заключить договор на оказание услуг можно на точную дату, но оговорить, что оплата за переработанное сырье будет произведена позднее. В данном случае, обязательно указать дату оплаты проделанной работы.

Неотъемлемой частью любого договора является пункт с условиями оплаты. В нем обязательно указывается размер оплаты, сроки, порядок и методология расчета, также процедура перевода денежных средств.

В качестве способов оплаты переработки сырья могут быть следующие:

  • оплата денежными средствами — наличными или безналичными;
  • оплата сырьем. Например, заказчик оставляет исполнителю часть переработанного материала в равной стоимости за оказанные услуги;
  • оплата готовой продукцией. Данный вид оплаты осуществляется по такому же принципу, как и расчет с исполнителем сырьевым материалом;
  • смешанный вид оплаты. Данный вид является наиболее распространенным при заключении подобных договоров. Заказчик услуги исполнителя оплачивает денежными средствами и сырьем (готовой продукцией). В каком соотношении будет производиться оплата, решают стороны.

Условия оплаты по договору оказания услуг могут быть различны. В каком виде будут производиться расчеты между сторонами, зависит от пожеланий сторон. После выполнения работ в соответствии с соглашением о переработке давальческого сырья требуется составить отчет о расходовании материала.

Образец договора

Важно уделять особое внимание каждому пункту документа, т. к. при неверном его составлении он может быть признан недействительным или не имеющим юридической значимости. Поэтому рекомендуется ознакомиться с пунктами, которые обязательно должны быть в акте.

Содержание договора на оказание услуг по переработке давальческого сырья отражает:

  • название акта;
  • город (село), где оформляется документ;
  • дата составления;
  • сведения о сторонах, заключающих настоящую сделку. По закону, требуется указать наименование компании, фамилию, имя и отчество главного руководителя или его уполномоченного представителя, сведения об Уставе организации;
  • предмет договора;
  • особенности предоставления сырьевого материала от заказчика к исполнителю. В данном пункте важно описать подробные детали материала;
  • готовая продукция. В данной части настоящего соглашения требуется описать какая продукция должна быть по результатам переработки. Важно тут указывать расчеты, из какого количества материала какое количество продукции получится. Также расчеты можно привести в приложении к договору;
  • условия приемки результатов переработки, тут указываются правила доставки, разгрузки и необходимые документы;
  • ответственность сторон, в случае несоблюдения условий настоящего контракта;
  • условия разрешения споров;
  • действия при возникновении форс-мажорных ситуаций;
  • период действия документа;
  • перечень приложений, если они есть;
  • банковские реквизиты сторон, подписи и печати.

Юридическими специалистами рекомендуется проставлять подписи и печати на каждой из страниц договора о переработке сырьевого материала. Данные действия помогут избежать подмены листов со стороны недобросовестного участника соглашения.

Получить представление о том, как составляется настоящее соглашение можно, предварительно скачав образец.

Ответственность сторон

Бывают ситуации, в которых невозможно выполнение своих обязательств сторонами, которые указаны в соглашении. Поэтому в документ обязательно нужно включить пункт про ответственность сторон.

Ответственность сторон по договору на переработку сырья можно изложить следующим образом:

  • обе стороны обязаны возмещать убытки в случае, если ими не соблюдаются обязательства, прописанные в соглашении;
  • исполнитель обязан обеспечивать сохранность переданного ему материала. В случае его утраты, он обязан возместить убытки заказчику в денежном эквиваленте или за свой счет восполнить утраченное сырье;
  • компания, занимающаяся переработкой сырья, обязана возместить все убытки заказчику в случае, если порча материала произошла по вине работников данной компании;
  • если компания-переработчик сырьевого материала предоставляет в результате некачественную продукцию или заниженного качества, то другая сторона договора вправе требовать:
    • устранения недостатков в кратчайшие сроки и за счет виновной стороны;
    • соразмерного уменьшения стоимости;
    • возмещения своих затрат на устранение недостатков.
  • исполнитель вправе отказаться от устранения недостатков, но может заново проделать всю работу, при этом увеличив установленные ранее сроки;
  • когда недостатки в продукции не устранены виновником в оговоренные сроки, то компания-заказчик вправе отказаться от сделки, потребовав возмещения причиненных затрат;
  • в случае возникновения каких-либо расходов, связанных с невыполнением оговоренных обязательств, они возмещаются в соответствии с российскими законодательными нормами.

Несоблюдение правил договора по оказанию услуг по переработке давальческого сырья грозит привлечением к административной ответственности.

Договор на переработку давальческого сырья образец

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на переработку давальческого сырья образец (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на переработку давальческого сырья образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на переработку давальческого сырья образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Выполнение работ по «давальческому» договору

Рассмотрим такую ситуацию. Компании заключили договор подряда на строительство (или ремонт) некоего объекта, по условиям которого заказчик должен обеспечить подрядчика строительными материалами для выполнения рабо т п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 713, п. 1 ст. 745 ГК РФ . Посмотрим, как подрядчику и заказчику правильно оформить документы и отразить операции по такому договору.

Важные условия договора подряда

По умолчанию (когда в договоре об этом ничего не говорится) работы выполняются из материалов подрядчик а п. 1 ст. 704 ГК РФ . Поэтому если заказчик изъявил желание использовать для проведения подрядных работ свои материалы, то в договоре должно быть указано, что:

  • материалы для выполнения работ предоставляются заказчиком на давальческой основ е п. 156 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н (далее — Методические указания) . Право собственности на них остается у заказчика. И подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых они были получены;
  • подрядчик обязан представить заказчику отчет об использовании материалов. Ведь заказчик имеет право знать, как расходуются его материал ы п. 1 ст. 713 ГК РФ .

По окончании работ у подрядчика могут остаться неизрасходованные материалы. Поэтому стороны могут сразу при заключении договора определить порядок использования остатков материалов либо решить позже, как с ними поступить (тогда нужно будет подписать допсоглашение к договору). Например, можно договориться, что подрядчик обязан вернуть остатки неизрасходованных материалов заказчику. Стороны могут также решить, что оставшиеся материалы подрядчик не возвращает (они переходят в его собственность), но тогда ему нужно их оплатить, к примеру путем зачета их стоимости в счет стоимости рабо т п. 1 ст. 713 ГК РФ .

Какие документы нужно оформить

Чтобы налоговики не признали передачу давальческих материалов безвозмездной сделкой со всеми вытекающими последствиями, нужно правильно оформить первичку.

Смотрите так же:  Развод на портфолио антилох

Передача давальческих материалов заказчиком

Товарные накладные оформлять не нужно, поскольку отсутствует факт реализации материалов. В этом случае можно:

  • составить в произвольной форме акт приема-передачи. Тогда в нем обязательно должны быть реквизиты, установленные для первичных документов, а его форму необходимо утвердить приказом руководител я ч. 2, 4 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее — Закон № 402-ФЗ) ;
  • оформить накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15, если применение унифицированных форм первичных документов закреплено в учетной политике. Документ составляется в двух экземплярах (по одному для заказчика и подрядчика).

Например, накладную по форме № М-15 можно оформить так:

НАКЛАДНАЯ № 12
на отпуск материалов на сторону

Всего отпущено одно (прописью) наименований

на сумму Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот (прописью) руб. 00 коп.

в том числе сумма НДС — (прописью) руб. 00 коп.

Получение давальческих материалов подрядчиком

Основанием для приемки и оприходования давальческих материалов может являться оформленная заказчиком накладная по форме № М-15 п. 47 Методических указаний . При этом сотрудник, ответственный за приемку материалов, должен в строке «Получил» указать фамилию, должность и расписаться.

Если материалы передаются по акту и в нем нет строчки для отметки о приеме материалов, тогда на документе можно поставить штам п п. 49 Методических указаний . Такой штамп должен содержать те же реквизиты, что и приходный ордер.

А если полученные по одному приходному документу материалы нужно распределить на разные склады или разным материально-ответственным лицам, тогда придется дополнительно оформить приходные ордера по форме № М-4.

В производство давальческие материалы передаются по требованиям-накладным (форма № М-11).

Использование подрядчиком давальческих материалов

Как обычно, по факту выполнения работы (а если в договоре выделены этапы проведения работ, то и по окончании каждого промежуточного этапа) подрядчик должен составить акт. Его опять-таки можно оформить либо в произвольной форм е ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ (с учетом правил, о которых мы писали выше), либо по унифицированной (для строительно-монтажных работ это форма № КС-2). При этом для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы подрядчику необходимо составлять справку о стоимости выполненных работ и затра т Указания, утв. Постановлением Госкомстата от 11.11.99 № 100 . И по мнению Минфина, такую справку нельзя оформить в произвольной форме, необходима только унифицированная форма № КС-3 Письмо Минфина от 06.02.2015 № 07-01-12/4833 . Поэтому безопаснее применять сразу две унифицированные формы для учета строительных работ — № КС-2 и КС-3.

Обратите внимание, что при использовании для выполнения работ давальческих материалов в заполнении акта есть некие нюансы. Стоимость строительных работ определяется сметой. В ней учитывается стоимость всех требующихся для строительства материалов, включая переданные заказчиком на давальческой основ е п. 4.22 Методики МДС 81-35.2004, утв. Постановлением Госстроя от 05.03.2004 № 15/1; п. 3 ст. 709 ГК РФ . Как указал Минстрой, стоимость материальных ресурсов, поставленных заказчиком, учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм Письмо Минстроя от 30.05.95 № 12-155 . При этом возвратные суммы справочно показываются за итогом смет ы п. 4.36 Методики МДС 81-35.2004, утв. Постановлением Госстроя от 05.03.2004 № 15/1 . Таким образом, в акте КС-2 заполняется отдельный раздел «Материалы заказчика» с указанием их стоимости. В итоговую стоимость выполненных работ сумма давальческих материалов не включается, что отражается записью «За минусом материалов заказчика».

Кроме акта, подрядчику нужно представить заказчику отчет о том, сколько фактически было израсходовано его материало в п. 1 ст. 713 ГК РФ . О периодичности представления отчета нужно договориться еще при заключении договора. Отчет можно представлять ежемесячно или один раз за весь период (этап) работ. Форму отчета придется разработать самостоятельно, указав в ней необходимые для первичных документов реквизит ы ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ . Эту форму желательно согласовать при заключении договора для удобства обеих сторон. В отчете нужно указать:

  • наименование и количество полученных и использованных давальческих материалов;
  • данные о неиспользованных остатках материалов.

И оформить его, к примеру, можно так:

Отчет об использовании материалов, переданных заказчиком по договору подряда № 58 от 18.02.2015

Подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ по Этапу № 1 в период со 2 марта 2015 г. по 5 июня 2015 г. материалы в следующем объеме (количестве):

Договор подряда с давальческим сырьем

Образец (бланк; форма; шаблон; пример)

ДОГОВОР

на выполнение работ по переработке сырья на возвратной основе

(давальческий договор; договор подряда переработки давальческого сырья)

г. «____»_______ 20__ г.

в лице _______________________________________________________________________ ,

действующего на основании ____________________________________________________ ,

с одной стороны, и

в лице генерального директора __________________________________________________ ,

действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется вы­полнить в соответствии с условиями договора квалифициро­ванную работу (требования раздела 2 договора) по переработке сырья ЗАКАЗЧИКА, а последний обязу­ется принять результат этой работы и оплатить его.

2. ХАРАКТЕР РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ

ПОДРЯДЧИК по договору осуществляет на своих технологических установках переработку поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья путем применения технологий на основании полученного ПОДРЯДЧИКОМ патента от «___»_________ ______ г. №_________________ (свидетельства; Ноу-хау).

3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Результатом выполненных работ по договору явля­ется ______________________ (вид) продукция, полученная при переработке поставленного сырья и определенная в Спецификации на выработку готовой продукции – Приложение №3 к договору.

3.2. Норма выхода (расходный коэффициент) и требования к качеству (ТУ, ГОСТ) вырабатываемой продукции определены в Приложении №3 к договору. При изменении фракционного и структурно-группового состава сырья нормы выхода продукции уточняются сторонами в течение ___ дней с момента предоставления ЗАКАЗЧИКУ данных физико-химического анализа, полученных в лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА при проведении им лабораторного анализа сырья.

3.3. ПОДРЯДЧИК обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ продукцию, указанную в п.3.1 договора, в сроки и на условиях, определенных договором.

3.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он располагает всеми необходимыми знаниями, опытом, разрешающими документами и оборудованием, обеспечивающими прием сырья, его переработку и отгрузку готовой продукции в соответствии с условиями договора.

4. СЫРЬЕ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Работы выполняются из сырья ЗАКАЗЧИКА. Наименование, цена, сроки поставки, технические условия (ТУ, ГОСТ) и объем сырья определяются в Спецификации на поставку сырья — Приложение №1 к договору.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья до его передачи ПОДРЯДЧИКУ несет ЗАКАЗЧИК.

4.3. Качество сырья подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя сырья. В случае недоброкачественности предоставленного сырья ЗА­КАЗЧИК обязан произвести его замену в срок _________ дней с момента получения результатов анализа лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА. Под недоброкачественностью сырья понимается невозможность его использования для получения продукции, оговоренной в п.3.1 договора.

4.4. Условия поставки сырья ПОДРЯДЧИКУ:

4.4.1. Спецификации на поставку сырья составляются на _________ (период времени) и дополнительно согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за 5 дней до начала поставок. Ежемесячно не позднее чем за 15 суток до начала отгрузки ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ и грузоотправителю сырья подтверждение станции назначения о готовности приема каждой месячной партии сырья.

4.4.2. Поставка сырья производится _______________ (вид транспорта) транспортом до ________________ (место передачи) ПОДРЯДЧИКА.

4.4.3. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ПОДРЯДЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия груза в место передачи и до момента возврата транспортного средства (вагона; цистерны; полувагона и т.д.). Время нахождения транспортного средства у ПОДРЯДЧИКА определяется по подлинникам накладных (ж/д; авто). Возврат осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ по реквизитам, указанным в накладной в соответствии с Правилами перевозок грузов.

4.4.4. Датой передачи сырья на переработку, поставленного ЗАКАЗЧИКОМ ж/д транспортом, считается дата штемпеля станции назначения на ж/д накладной.

Дата передачи сырья, поставленного трубопроводным транспортом, определяется ПОДРЯДЧИКОМ по мере прохождения партии сырья через замерный узел ПОДРЯДЧИКА.

4.4.5. Учет поступающего сырья производится по мере его поступления и подтверждается промежуточными актами, подписываемыми через каждые ___________ дней уполномоченными представителями сторон на основании данных учета на замерном узле ПОДРЯДЧИКА и отгрузочных и товаросопроводительных документов, предъявляемых ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ или его грузоотправителями. Промежуточные акты

Объемы месячной поставки отражаются в акте приема-передачи сырья на переработку за подписями уполномоченных представителей сторон по форме, приведенной в Приложении №2 к договору. Акт приема-передачи сырья подлежит согласованию и подписанию не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4.4.6. Сырье должно быть затарено таким образом, чтобы исклю­чить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки ПОДРЯДЧИКОМ.

4.4.7. Сырье должно быть промаркировано в соответствии с уста­новленными ГОСТами.

4.5. Приемка сырья по количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

5. ОПЛАТА СЫРЬЯ ЗАКАЗЧИКА

5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение ________ дней с момента передачи оплатить сырье, предоставляемое на переработку. Право собственности на сырье переходит к ПОДРЯДЧИКУ в момент его передачи, оговоренный в п.4.4.4 договора.

5.2. Оплата предоставляемого на переработку сырья осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. ЗАКАЗЧИК выплачивает полную стоимость продукции, слагаю­щуюся из расходов по переработке сырья. Расходы по переработке сырья складываются из всех издержек ПОДРЯДЧИКА, включая стоимость сырья (по разделу 5 договора) и его вознаграждения.

Стоимость расходов по переработке сырья определяется согласно приблизи­тельной смете (Приложение №4 к договору), которая подлежит уточнению сторонами в случае изменения условий формирования статей расходов (изменения цен на энергоресурсы и т.п.).

Смотрите так же:  Игорный налог рк

6.2. В случае необходимости превышения приблизительной сметы ПОДРЯДЧИК обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА в тече­ние ___ дней. К извещению должны быть приложены документы, обосновы­вающие повышение сметы.

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение ____ дней после получения извещения дать ПОДРЯДЧИКУ соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от договора. Неполучение ответа в установленный срок считается подтверждением заказа.

6.4. Существенным считается превышение приблизительной сметы более чем на _____% от общей суммы приблизительной сметы.

6.5. Расходы по оформлению дополнительного плана перевозок, транспортировке продукции до станции назначения покупателя, транспортировки продукции в ж/д в/ц, отгрузке продукции трубопроводным транспортом, таможенным платежам, налогам, сборам, взимаемым в РФ при экспорте российских товаров, штрафные санкции при невыполнении планов перевозок, в том числе дополнительных планов по вине ЗАКАЗЧИКА относятся на ПОДРЯДЧИКА с последующим возмещением ЗАКАЗЧИКОМ в денежной форме согласно выставленных ПОДРЯДЧИКОМ счетов.

6.6. Расходы по транспортировке сырья до станции назначения ПОДРЯДЧИКА при транспортировке в собственных или арендованных ж/д цистернах, а также затраты по возврату этих цистерн несет ЗАКАЗЧИК.

6.7. Стороны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, производят сверку расчетов по договору и подписывают акт сверки. Сумма задолженности одной из сторон подлежит погашению в пользу другой стороны не позднее 30 дней с даты подписания сторонами акта сверки.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Расчет по переработке и ранее оплаченного ПОДРЯДЧИКОМ сырья осуществляется единовременно.

7.2. Сроки оплаты:

— в течение ______ дней с момента подписания договора аванс (задаток) в размере ________________________;

— в течение __________ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции окончательный расчет.

7.3. Порядок оплаты: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА или векселями.

7.4. ЗАКАЗЧИК обязан известить ПОДРЯДЧИКА об осуществлении платежа в срок _____ рабочих дней с момента осуществления платежа путем направления телеграммы с уведомлением или факса.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к переработке каждой поставленной партии сырья не позднее одного рабочего дня с момента поставки партии и обеспечить изготовление продукции в срок не более десяти дней с правом досрочного выполнения, а в случае возникновения производственных осложнений – в сроки, дополнительно согласованные сторонами.

8.2. По окончании выполнения работ по переработке партии сырья ПОДРЯДЧИК обязан письмен­но известить ЗАКАЗЧИКА о готовности продукции к сдаче в течение _____ рабочих дней.

ПОДРЯДЧИК сохраняет право собственности на выработанную продукцию до момента ее передачи ЗАКАЗЧИКУ.

Момент перехода права собственности на выработанную продукцию от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ устанавливается отдельно на каждый вид продукции и оговаривается в Спецификации на выработку готовой продукции (Приложение №3 к настоящему договору).

По настоящему договору устанавливается два момента перехода права собственности:

8.2.1. Дата фактической передачи продукции перевозчику (дата отгрузки) для отправки по указанным ЗАКАЗЧИКОМ реквизитам или дата передачи ЗАКАЗЧИКУ в случае самовывоза. Отгрузка продукции ЗАКАЗЧИКУ осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на ее получение. В спецификации обозначается как «Дата отгрузки».

8.2.2. Дата подписания сторонами акта приема-передачи продукции (Приложение №6 к договору ). В спецификации обозначается как «Дата подписания акта приема-передачи».

8.3. Остановки на плановый ремонт своих технологических установок ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ в январе текущего года с целью совмещения данных остановок с ремонтом установок производителей сырья. Не позднее чем за 30 дней до намечаемой даты остановки стороны уточняют окончательный совмещенный график остановки на плановый ремонт. Сроки поставки сырья и отгрузки продукции в период планового капитального ремонта согласовываются сторонами отдельно.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (продукции) до ее передачи ЗАКАЗЧИКУ несет ПОДРЯДЧИК.

8.5. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЕРЕРАБОТАННОГО СЫРЬЯ

9.1. Переработанное сырье должно быть представлено ЗАКАЗЧИКУ в виде готовой продукции, оговоренной в п.3.1 договора. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ паспорта качества (сертификаты) на каждый объем выработанной продукции.

9.2. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по промежуточным актам выработки готовой продукции в течение ______ рабочих дней с момента извещения ЗАКАЗЧИКА о готовности очередной партии переработанного сырья с выставлением счетов за переработку.

В течение ____ рабочих дней после подписания Акта выработки готовой продукции ЗАКАЗЧИК обязан представить ПОДРЯДЧИКУ отгрузочные реквизиты получателя продукции.

В случае непредоставления ЗАКАЗЧИКОМ реквизитов отгрузки на выработанную продукцию в течение _______ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции или неподписания данного акта в установленный срок, ПОДРЯДЧИК вправе реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции по собственному усмотрению с восполнением недопоставленного объема продукции в последующие периоды в сроки, отдельно согласованные сторонами.

ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции полностью (все виды выработанной продукции) или выборочно (отдельные виды выработанной продукции). При самостоятельной реализации ПОДРЯДЧИКОМ отдельных видов выработанной продукции, ЗАКАЗЧИК обязан исполнить свои обязательства в отношении оставшихся видов продукции.

Количество выработанной и отгруженной ЗАКАЗЧИКУ продукции по итогам месяца фиксируется в соответствующих Актах выработки готовой продукции согласованной формы (Приложение №5 к договору) за подписями уполномоченных представителей сторон. Акты выработки готовой продукции подлежат согласованию и подписанию сторонами не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи продукции.

Количество продукции определяется за каждый отчетный месяц исходя из количества и состава фактически поставленного сырья.

9.3. Отгрузка полученной продукции ЗАКАЗЧИКУ или указанному им лицу осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ в следующем порядке:

9.3.1. ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ предварительный график отгрузки продукции с указанием ожидаемого количества, направлений и сроков отгрузки. По внутренним направлениям – не позднее, чем за 15 дней до начала каждого месяца отгрузки.

9.3.2. Передача продукции, погруженной в железнодорожные вагоны, производится на станции _____________________________________________.

9.3.3. В случае отгрузки продукции в собственных или арендованных ПОДРЯДЧИКОМ цистернах, ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить возврат порожних цистерн. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ЗАКАЗЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия транспортного средства на станцию назначения ЗАКАЗЧИКА в груженом состоянии и до момента возврата на эту станцию в порожнем состоянии. Время нахождения транспортного средства у ЗАКАЗЧИКА определяется по подлинникам ж/д накладных. Возврат порожних транспортных средств осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по реквизитам, указанным в ж/д накладной (графа «Наименование груза») в соответствии с Правилами перевозок грузов.

9.3.4. Спецификации на отгрузку продукции согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за пять дней до начала отгрузки.

Приемка продукции о количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение условий договора виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2. ПОДРЯДЧИК по договору несет от­ветственность за необеспечение вследствие производственных упущений фактического выхода продукции в сравнении с согласованной сторонами нормой выхода продукции при условии соответствия поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья требованиям согласованных ТУ. В этом случае порядок возмещения объема недопоставленной продукции согласовывается сторонами дополнительно.

10.3. Стороны обязуются рассматривать претензии по качеству и/или количеству сырья или продукции не позднее 30 дней с даты их получения.

10.4. Претензии, предъявленные сторонами в отношении отдельных партий сырья (продукции), отгруженных по договору, не являются основанием для отказа сторон от отгрузки и приемки следующих партий.

10.5. Виновная сторона несет ответственность согласно Транспортному уставу железных дорог РФ за задержки установленных сроков отправки порожних ж/д цистерн.

11.1. При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, блокады, войны и действий военного характера, эмбарго, запретительных действий государственных органов, а также других не зависящих от воли сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, срок исполнения обязательств переносится на период, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие указанных в п. 11.1 договора обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом.

11.3. Если указанные в п. 11.1 договора обстоятельства не прекращаются в течение 2-х месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении договора. При этом лицо, не исполнившее обязательства по договору ввиду форс-мажорных обстоятельств не несет ответственности за их невыполнение.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Все действия сторон, определяемые договром, являются коммерческой тайной. Вся информация, переписка и прочие документы, касающиеся ведения дел по предмету договора, строго конфиденциальны.

Копии текста договора и его дополнений могут быть представлены без согласия другой стороны только организациям, обслуживающим операции по реализации договора и органам, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ.

Промежуточные акты, предусмотренные договором офорляются по согласованной форме ежемесячных актов.

12.2. В случае расторжения договора или прекращения его действия условия конфиденциальности по договору сохраняются в силе в течение двух лет.

12.3. В случае возникновения разногласий по качеству сырья (продукции), окончательным и обязательным для обеих сторон будет результат анализа, произведенного незаинтересованными организациями, определенными по предварительному согласованию сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и действует с момента подписания до ________ 20____ г., а в части взаиморасчетов до их полного завершения. Действие договора может быть продлено на следующий календарный период дополнительным соглашением, подписанным сторонами.

Смотрите так же:  Льготы по кредитам госслужащим

13.2. В случаях, не предусмотренных договором, сторо­ны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и прото­колы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся договора, теряют юридическую силу.

13.4. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. Все приложения, изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и действительны если они подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатью.

13.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения условий договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.7. Связь между сторонами осуществляется путем отправления почтовых либо факсимильных сообщений. Данные факсимильные сообщения принимаются сторонами в качестве документов, предусмотренных договором, при условии последующего оформления их сторонами в установленном порядке.

14. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Полномочными представителями сторон по договору являются:

ПОДРЯДЧИК ______________________________________________тел. ___________

ЗАКАЗЧИК ________________________________________________тел. ___________

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг дру­га в случае изменения сведений, указанных в п. 14 и 15 договора.

_________________ /_____________________/ _________________ /__________________/

ДОГОВОР
на изготовление продукции из давальческого сырья

дата и место подписания

___ (наименование юридического лица) (ФИО должность) ___ в лице _________________, действующ__ на основании ___ (устава, положения, доверенности) ___, именуемое в дальнейшем»Заказчик», с одной стороны, и ___ (наименование юридического лица) ___ в лице ___ (ФИО должность) ___, действующ__ на основании ___ (устава, положения, доверенности) ___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее — готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;
— не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _________________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).

10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).

10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).

10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).

10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).

10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).

10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).

10.2.10. График работ (Приложение N _____).

Author: admin