Договор подряда на изготовление металлических конструкций

Договор подряда на изготовление и монтаж каркаса здания из металлоконструкция

Юридические адреса и реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО « » / / Генеральный директор « » / / Приложение к договору подряда № от » г.ПРОТОКОЛ соглашения о договорной цене на монтаж металлоконструкций Мы, нижеподписавшиеся, от товарищества с ограниченной ответственностью « » , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и от « », , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение ниже перечисленных работ в сумме ( ), в т. ч. НДС %. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения монтажа, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему монтажа. 6. Приемка объекта. 6.1.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.
1.3.

Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи.

Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2.

Договор монтажа металлоконструкций

Для выполнения работ по разметке площадки и привязке объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, их ко­ординаты и уровень. 5.2.

До­пущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.3. Подрядчик производит испытание смонтирован­ного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробова­нии.
5.4.

Договор подряда на монтаж металлоконструкций

Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также 1.
разработку чертежей КМД( при необходимости) ; 2. стоимость металлопроката; 3.


стоимость расходных материалов; 4. стоимость изготовления; 5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004; 6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору; 7.
погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика. 4. Условия оплаты. 4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.
4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: * Авансовый платёж: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п.


3.2.

Договор подряда № на изготовление металлических

Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Выполнить все работы по монтажу в объеме и сроки, преду­смотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать Объ­ект Заказчику в установленный договором срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в соответствии с заявленными изготовителем техническими характеристиками.
3.3.

Производить работы в полном соответствии с проектом, сметой, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

Информировать Заказчика о заключении договора подряда с суб­подрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, на­именования и адреса субподрядчика, а также по согласованной программе о ходе монтажа Объекта.

Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику

  • Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику
  • Договор монтажа металлоконструкций
  • Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец
  • Договор подряда № на изготовление металлических
  • Типовой договор изготовление металлоконструкций
  • Договор на изготовление и монтаж металлоизделий
  • Договор подряда на монтаж металлоконструкций
  • Договор подряда на изготовление и монтаж металлоконструкций
  • Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

Важно Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей. 1.3.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

ДОГОВОР на изготовление и монтаж металлических конструкций № 010 от «6» марта 2017 г. Открытое акционерное общество «Первое предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Второе предприятие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать собственными силами, в установленный Договором срок: — Ограждение ДО-1 (H=600) ,- Ограждение ДО-2 (H=600)на объекте: «г.Солнечногорск, ул.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц либо природных явлений. 7.4.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об­наруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с обращением к любому действующему территории Республики Казахстан эксперту, что исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

8. Имущественная ответственность сторон. 8.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачива­ет Подрядчику: 8.1.1. за задержку передачи

Подрядчику строительной площадки и документации, обо­рудования, материалов и изделий пеню в размере 0,01 процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 процентов дого­ворной цены; Получить полный текст 8.1.2.

Договор №ИМК изготовление металлоконструкций г. Тула « » 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и — , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора. 1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору.

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает За­казчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скры­тых работ. Внимание Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только по­сле письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производст­ва работ. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор монтажа металлоконструкций заключается в простой письменной форме, необходимо оформить по 1 экземпляру для каждой стороны.

На сайте можно скачать полноценный образец договора монтажа металлоконструкций вместе с приложениями в удобном формате.
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привле­ченными силами и средствами все работы по монтажу объекта в со­ответствии с действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами, с условиями договора, заданием Заказчика и проектной доку­ментацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомяну­тые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации. 1.3. Подрядчик обязуется полностью завершить монтаж и сдать го­товый объект Заказчику в срок до года.

При изменениях законодательных и нормативных актов, ухуд­шающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заклю­чения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки монтажа продляются соразмерно этому времени.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

г. Тула «__________» ——- 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Условия выполнения договора.

2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

Смотрите так же:  Как сделать договор соц найма

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3. Цена продукции.

3.1. Цена одной тонны металлоконструкций определена в соответствующем Приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ;

2. стоимость металлопроката;

3. стоимость расходных материалов;

4. стоимость изготовления;

5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004;

6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору;

7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика.

4. Условия оплаты.

4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.

4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке:

— в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания настоящего договора на основании счёта, выставленного Исполнителем.

— окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

5. Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.

Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

6. Качество Продукции.

6.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика. Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8. Ответственность сторон.

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.

8.7. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора.

8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9.5. Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.

10. Срок действия договора, особые условия.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств — до полного их исполнения. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

Смотрите так же:  Ст.437 гражданский кодекс

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью. Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью. Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

10.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЛЕТЫ!

Договор подряда с физическим лицом на изготовление и монтаж конструкций; смета, акт и расчетные документы (образцы)

Договор подряда № _______ от ________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________ , действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны и _______________________________________________________ (далее Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик выполняет работы, перечисленные в согласованной сторонами смете подрядных работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Смета), своими силами и средствами с использованием своих материалов и комплектующих, необходимых для передачи изделия, изготовленного по ГОСТ Р 50052-92 (далее Изделие), в пользование Заказчика, а Заказчик своевременно принимает, заверяет и оплачивает работу Подрядчика на условиях Договора.

2. Порядок и условия выполнения работ и расчетов по договору

2.1 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения и место проведения работ, требующихся материалов и комплектующих указываются в Смете. Датой начала работ по Договору является первый рабочий день, следующий за датой внесения задатка.

2.2 Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) % от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

2.3 Способы выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, в том числе принимая решение об использовании услуг субподрядчика, о чем Заказчик уведомляется обязательно, если такое требование установлено режимом доступа на объект Заказчика.

2.4 Заказчик обязан обеспечить доступ на объект для беспрепятственного проведения работ Подрядчиком и имеет право в любое время проверять их ход и качество, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности и распорядка.

2.5 По факту выполнения работ, в том числе досрочно, Заказчик обязан принять готовое к пользованию Изделие. При приемке Подрядчик разъясняет заказчику основные правила использования Изделия и предостережения о последствиях их нарушений, передает в бумажном виде прилагающиеся к изделию паспорта, инструкции, сертификаты и составляет акт сдачи-приемки работ (далее Акт).

2.6 Заказчик обязан подписать Акт непосредственно после его составления Подрядчиком, либо указать на наличие претензий. Перечень претензий с их обоснованием, служащий причиной для отказа от подписания Акта, Заказчик обязан предоставить Подрядчику в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта Подрядчиком. В противном случае, по истечении указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком и Акт подписанным.

2.7 После получения перечня претензий, в случае признания их обоснованными, Подрядчик обязан известить Заказчика о намерении устранить выявленные недостатки в срок не превышающий указанный в Смете как срок исполнения, начиная с первого рабочего дня после даты получения перечня претензий. По факту устранения всех недостатков из перечня претензий Заказчик обязан подписать акт.

2.8 Окончательный расчет по Договору стороны производят сразу после подписания Акта. Общая сумма Договора за вычетом задатка вносится наличными средствами. Оформление окончательного расчета производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

3 . Гарантийные обязательства

3.1 Гарантийный срок обслуживания изделий, установленный подрядчиком составляет ___________________________________ месяцев и распространяется на все рабочие части, сборочные и крепежные узлы Изделия, за исключением: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень исключений, ограничивающих гарантийные обязательства или изменяющих штатный порядок эксплуатации изделия)

3.2 В случае выявления Заказчиком недостатков и неисправностей в период гарантийного срока обслуживания, Подрядчик обязан безусловно их устранить за свой счет в срок не превышающий указанный в Смете, как срок исполнения; но только в случае, если причиной выявленных недостатков и возникших неисправностей не являются нарушения правил применения и эксплуатации Изделия, а также дополнительно оговоренные ограничения гарантийных обязательств и порядка эксплуатации перечисленные в п. 3.1 Договора.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими или влияющими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные бедствия, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и другое.

4.2 Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено полномочными органами государственного или местного управления или чрезвычайными органами, действующими или созданными после возникновения обстоятельств.

4.3 Сторона, не исполняющая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна направить другой Стороне письменное извещение об их наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае Сторона теряет право на них ссылаться.

5. Заключительные положения

5.1 Все неурегулированные и неупомянутые в тексте договора ситуации, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в суде в соответствии с действующими на момент заключения договора законами России.

5.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями Сторон.

Образцы договоров

Разработкой представленных договоров, а также их переводом на большинство основных языков мира занимается ООО «МОК-Консалт» (ИНН 7702441175, ОГРН 1187746833867) телефон +7 (916) 152-95-26

понедельник, 8 октября 2012 г.

Образец договора подряда из материалов заказчика

— Приложение № 1 (Техническое задание);

Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций

Договор подряда № ____

г. Новосибирск «____» _____________ 2009г.

Общество с ограниченной ответственностью завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работу по изготовлению металлоконструкций (в дальнейшем — «Продукция») и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью.

1.3. Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Смотрите так же:  Можно ли разорвать военный контракт

1.4. Готовая продукция до момента приемки Заказчиком и в течение ____ (_____________) дней после приемки готовой продукции помещается Подрядчиком на ответственное хранение на его склад. Хранение продукции по истечению срока, установленного настоящей статьей осуществляется за плату, размер которой составляет __________ (_____________________) рублей 00 копеек за один день хранения за каждую тонну Продукции.

2. Права и обязанности сторон. Риски

а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора;

б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

2.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

2.7. Заказчик вправе:

а) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

в) назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

2.9. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

2.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания настоящего договора составляет ______________ (___________________ _____________________________) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%).

При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса.

3.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в следующем порядке:

а) _____% — в течение _______ дней с момента подписания настоящего договора;

б) _____% — в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение 2 (двух) дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: г. Новосибирск, .

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена. Если экспертным заключением установлено наличие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик..

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. ст. 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение ______ (____________) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

5.4. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. Изменение и прекращение договора

7.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств.

7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

7.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

7.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области.

9. Дополнительные условия и заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Author: admin