Договор на обслуживание рекламных конструкций

Договор на выполнение работ по ремонту рекламных конструкций

ДОГОВОР № _______

на выполнение работ по ремонту рекламных конструкций

г. Казань «___» ___________ 2015г.

Публичное акционерное общество «Таттелеком» в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить ремонт рекламных конструкций Заказчика, указанных в приложении №1 к настоящему договору.

1.2. Стоимость ремонтных работ определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Стоимость настоящего договора составляет ________(____) руб., в том числе НДС ____ руб.

1.4. Исполнитель устанавливает на трансформаторы и неоновые трубки гарантийный срок __________ с момента установки на рекламную конструкцию.

1.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более, чем на 30 процентов предусмотренные договором количество работ от общего количества работ при изменении потребностей в работах. При этом Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора, но не более чем на 30 процентов такой цены договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках исполнения настоящего договора Стороны имеют следующие права и обязанности.

2.1.1. Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь при этом в его деятельность;

б) требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Заказчик обязан:

а) Согласовать и подписать Акт осмотра, предоставляемый Исполнителем в течение 3 (трёх) рабочих дней после его предоставления либо в течение того же срока направить Исполнителю мотивированный отказ от согласования акта;

б) при возникновении (обнаружении) неисправности рекламных конструкций, указанных в пункте 1.1 настоящего договора сообщить об этом Исполнителю в письменной форме или телефонограммой по тел. __________________;

в) оплатить услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ

2.2. В рамках исполнения настоящего договора Исполнитель имеет следующие права и обязанности:

2.2.1. Исполнитель вправе:

а) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору;

б) приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае невыполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору;

в) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Исполнитель обязан:

а) обеспечить качество выполнения работ в соответствии со всеми действующими строительными нормами и правилами устройства и эксплуатации электроустановок и другими действующими нормативными документами;

б) соблюдать правила безопасности производства работ и нести ответственность за действия/бездействия своего персонала в части выполнения ими действующих норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности и правил охраны труда.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ.

3.1. При возникновении необходимости в ремонте рекламных конструкций (далее – объект) в течение срока действия настоящего договора Стороны действуют в следующем порядке:

— Заказчик высылает Исполнителю заявку посредством телефонограммы либо факсом с описанием характера неисправностей;

— Исполнитель в течение суток после получения заявки организует выезд на объект рабочей бригады для осмотра и осуществляет ремонт рекламных конструкций; рабочая бригада составляет акт осмотра, в акте осмотра указывается причина неисправностей и калькуляция стоимости ремонта, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для ремонта. Акт осмотра подписывается сторонами.

3.2. Сдача-приёмка работ осуществляется по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

3.3. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента выполнения ремонта объекта.

3.4. В течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ, обязан подписать представленный Исполнителем акт либо направить мотивированный отказ. При наличии у Заказчика замечаний по качеству оказанных услуг, замечания Заказчика должны быть отражены в акте. Порядок и сроки устранения замечаний оговариваются сторонами дополнительно.

3.5. Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по настоящему договору, Заказчик выделяет своего представителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Устранение неисправностей, возникших в результате умышленных или неосторожных действий третьих лиц, природных явлений, в том числе стихийных бедствий осуществляется по заявке Заказчика и оплачивается согласно выставленному Исполнителем дополнительному счёту.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 1 год.

5.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде РТ.

5.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора предварительно уведомив об этом Исполнителя за 15 дней до даты расторжения.

Договор на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

Смотрите так же:  Осаго калькулятор уралсиб 2019

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену договора составляет:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Договор возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

Договор возмездного оказания услуг
по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

___________________________________ «__» __________ 20__ г.
(указать место заключения договора)

________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, предприятия с указанием
организационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)
действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
и ______________________________________________________________________,
(полное наименование организации, предприятия с указанием
организационно-правовой формы)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
изготовлению, размещению и установке наружной рекламы товаров,
выпускаемой предприятием Заказчика, на территории _______________________
________________________________________________________________________.
(указать город, область, район)
1.2. Услуги по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы
включают в себя проведение следующих видов работ:
— изготовление рекламных постеров и их установку на заранее
подготовленных щитах с целью получения рекламных щитов для наружной
рекламы Заказчика;
— выполнение комплекса работ по подготовке к размещению и размещение
готовых рекламных щитов на согласованных между Исполнителем и Заказчиком
рекламных местах;
— техническое обслуживание, которое включает: контроль над
состоянием рекламных щитов не менее одного раза в течение _________ дней,
их регулярную влажную и сухую уборку.
1.3. Подробное описание, размеры и количество экземпляров рекламных
щитов, перечень рекламных мест и сроки нахождения рекламных щитов на
рекламных местах, а также другие условия, которые стороны считают
необходимыми, указаны в спецификации, которая является приложением N 1 к
настоящему договору.

2. Обязательства Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги по изготовлению, размещению
установке наружной рекламы наиболее эффективным и рациональным способом.
2.1.2. Согласовать в течение ________________ рабочих дней с момента
предоставления Заказчиком макеты рекламных щитов, соответствующих
требованиям, указанным в пункте 3.1.3. настоящего договора.
2.1.3. В течение _____________ рабочих дней с момента поступления на
расчетный счет от Заказчика суммы аванса в размере ______________ рублей,
изготовить рекламные щиты в количестве, указанном в приложении N 1 к
настоящему договору.
2.1.4. Установить рекламные щиты в соответствии с условиями и
сроками, предусмотренными в приложении N 1 к настоящему договору.
2.1.5. Информировать Заказчика об окончании работ по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы и ежемесячно, но не позднее _____
числа начавшегося месяца, представлять Заказчику на подписание акт
сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг за истекший месяц по
форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему договору.
2.1.6. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных щитов и
контролировать состояние рекламных щитов не реже ______________ раз (а) в
_____________ дней. В случае хищений, механических или прочих повреждений
рекламных щитов немедленно письменно уведомить об этом Заказчика и
приступить к их восстановлению не позднее ________ рабочих дней с момента
обнаружения повреждений. При этом срок нахождения рекламных щитов на
местах увеличивается на срок приведения рекламных щитов Исполнителем в
надлежащий вид. Восстановление части рекламного щита в виде постера
осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламного щита — за
счет Исполнителя.
2.1.7. Сообщить Заказчику о датах начала и окончания срока
нахождения щитов на рекламных местах.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Представить Исполнителю надлежащим образом удостоверенную
копию лицензии или соответствующего разрешения на рекламируемый товар,
если рекламируемые товары подлежат лицензированию.
3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.1.3. Предоставить Исполнителю для согласования макет рекламных
щитов. Макет должен быть выполнен на бумажной основе, соответствовать
пропорциям и цветам оригинала, действующему в Российской Федерации
законодательству и нормативным актам.
Макет должен содержать номер лицензии и наименование органа,
выдавшего эту лицензию, если рекламируемые товары подлежат
лицензированию, а также содержать пометку «подлежит обязательной
сертификации», если рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации.
3.1.4. Предоставить Исполнителю для производства рекламных щитов
макет в электронном виде не позднее ______________ рабочих дней с момента
заключения настоящего договора. В случае несоблюдения Заказчиком
упомянутого срока, срок нахождения рекламных щитов на рекламных местах не
продлевается и не переносится.
3.1.5. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию,
необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору.
3.1.6. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки
выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически
выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в
течение ______ рабочих дней с момента его получения от Исполнителя.

Смотрите так же:  Сезонный инструктаж для водителей приказ

4. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг

4.1. В течение ________ рабочих дней с момента получения уведомления
от Исполнителя о выполнении ежемесячного объема работ и услуг по
настоящему договору Заказчик обязуется осмотреть и принять результат
выполненных Исполнителем работ. При отсутствии замечаний Заказчик обязан
подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ
и оказанных услуг. При наличии замечаний Заказчик обязан в письменном
виде указать недостатки и недоработки и сроки их устранения.
4.2. Ежемесячно, в течение ____________ рабочих дней с момента
окончания каждого календарного месяца, Исполнитель обязуется представлять
Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных
услуг за истекший месяц с указанием стоимости фактически выполненных
работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц.

5. Стоимость услуг

5.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет
___________________ рублей, НДС составляет сумму ________________ рублей.
(цифрами и прописью) (цифрами и прописью)
5.2. Стоимость, указанная в пункте 5.1. настоящего договора,
является окончательной для объема работ и услуг, предусмотренных
настоящим договором.
5.3. При согласованном изменении объема работ и услуг стоимость
может быть изменена, и Сторонами должно быть подписано дополнение к
настоящему договору.

6. Срок выполнения работ и услуг

6.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой
зачисления суммы аванса в размере, указанном в пункте 7.1. настоящего
договора, на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам,
указанным в пункте _____ настоящего договора.
6.2. Работы и услуги должны быть выполнены за ____________ месяцев с
даты их начала.

7. Условия платежа

7.1. Заказчик в течение 5-ти банковских дней с даты подписания
настоящего договора переведет по банковским реквизитам Исполнителя,
указанным в пункте 14 настоящего договора, сумму аванса в размере
_____ % от стоимости, указанной в пункте 5.1. настоящего договора.
7.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ
осуществляется на основании счетов-фактур, выставляемых Исполнителем в
течение _____ рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами
ежемесячного акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления
на расчетный счет Исполнителя суммы, указанной в акте.
7.3. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем
производится в течение _____ банковских дней с даты получения Заказчиком
счета и акта о завершении работ и оказании услуг по настоящему договору,
подписанному обеими Сторонами. Форма акта является приложением N 3 к
настоящему договору.

8. Ответственность сторон

8.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ и
услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.
8.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю
в полном объеме.
8.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе
Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает
Исполнителю фактически выполненные работы и услуги, а также возмещает
фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте
5.1. настоящего договора.
8.5. В случае нарушения срока выполнения услуг Исполнитель
уплачивает Заказчику пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте
5.1. настоящего договора.
8.6. Исполнитель, руководствуясь пунктом 2 статьи 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации, вправе отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых они не несут ответственности, такие как
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов
государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств
переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме
другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее десяти дней с момента их наступления.
9.3. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой
силы и их последствий будет считаться Свидетельство, выдаваемое
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или ее отделением в
месте нахождения соответствующей стороны.
9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1.
настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более
___________ месяцев, настоящий договор подлежит расторжению, и в этом
случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех
споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры
и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности
любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе
исполнения обязательств по настоящему договору. Режим конфиденциальности
распространяется на текст договора и его основные условия, а также на
любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как
конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.
11.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим
договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
общедоступными.
11.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору,
Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой
Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые
убытки.
11.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи,
когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную
информацию компетентным органам в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

12. Общие положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть
письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть
подписано к настоящему договору.
12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные
и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу,
если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.
12.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке
по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
12.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
12.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

13.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая
корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по
настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется
нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет
направляющей Стороны.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Заказчик Исполнитель
М.П. М.П.

Приложение 1
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы

Спецификация к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы

1. Основные данные:
— Место размещения наружной рекламы ________________________________
— Описание рекламных щитов _________________________________________
— Количество рекламных щитов _______________________________________
— Стоимость изготовления и установки щита __________________________
— Стоимость обслуживания щита ______________________________________
2. Исполнитель по заданию Заказчика изготавливает и размещает
рекламные щиты в количестве ____________ (_______________) штук.
(цифрами и прописью)
3. Итого общая стоимость изготовления, установки и размещения
рекламных щитов, в том числе изготовление рекламных постеров и их
установки на подготовленных заранее щитах, составляет
______________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
4. Итого общая стоимость технического обслуживания всех
установленных рекламных щитов составляет ________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора
возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке
наружной рекламы от «____» _________ 200_ г. и подписана в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

Смотрите так же:  Правовая экспертиза документов и проверка законности

Заказчик Исполнитель
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Заказчик Исполнитель
М.П. М.П.

Приложение 2
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы

Акт выполненных работ за _____________ период

___________________________________ «__» ________ 20__ г.
(указать место заключения договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» _________ 200_ г., с одной
стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» ________ 200_ г., с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная по вышеуказанному
договору работа за ______________ месяц удовлетворяет условиям договора и
Заказчик не имеет никаких претензий к качеству выполненной работы.
Краткое описание выполненной работы и оказанных услуг за
определенный период _____________________________________________________
________________________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны.

На основании настоящего акта Заказчик в ____________________________
(указать период выполнения услуг)
оплачивает сумму _______________________ рублей.
(цифрами и прописью)

От Исполнителя От Заказчика
______________ _________________ ______________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п. м.п.

Приложение 3
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной реклам

Акт о завершении работ услуг по договору

г. _____________ «___» ________ 200_ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» _________ 200_ г., с одной
стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» ________ 200_ г., с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что все работы и услуги по
договору от «___» ___________ 200_ года о возмездном оказании услуг по
изготовлению, размещению и установке наружной рекламы выполнены в
полном объеме и составили сумму___________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны.

На основании настоящего акта Заказчик оплачивает Исполнителю
оставшуюся сумму в размере ______________________ рублей.
(цифрами и прописью)

С перечислением на расчетный счет Исполнителя оставшейся суммы в
размере ________________ рублей, Заказчик считается выполнившим полностью
(цифрами и прописью)
свои обязательства по оплате работ и услуг по вышеуказанному договору.

Исполнитель Заказчик
______________ _________________ ______________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п. м.п.

Договор № на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Главная > Документ

Договор №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Тюмень «___» _________ 20_____ года

Товарищество собственников жилья «________»(либо управляющая компания «_________», либо уполномоченное общим собранием собственников помещений много квартирного дома физическое лицо (Ф.И.О.), др.), в лице ________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Организация» (если физическое лицо – представитель собственников), с одной стороны и ________«____________», в лице__________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем, «Рекламораспространитель» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организация (представитель собственников) предоставляют Рекламораспространителю право по установке и эксплуатации рекламной конструкции в виде___________________________размерами_____________на части общего долевого имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тюмень, ______________________________ (далее — фасад дома), а Рекламораспространитель обязуется оплатить денежную сумму, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Организация (представитель собственников) является лицом, уполномоченным собственниками многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тюмень, ____________________________________ на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Протоколом общего собрания собственников от ______________ г.

1.3. Рекламораспространитель является законным владельцем рекламной конструкции.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Рекламораспространитель обязуется оплатить Организации денежную сумму в размере ______________________ (_____________) рублей путем ________________(наличный, безналичный расчет и т.д. в соответствии с Протоколом общего собрания).

2.2. Указанная в пункте 2.1. настоящего Договора денежная сумма оплачивается после получения Рекламораспространителем (в установленном порядке) Разрешения на установку рекламной конструкции.

2.3. Указанная в пункте 2.1. настоящего Договора денежная сумма оплачивается единовременно или ежемесячно равными долями до 10 числа (либо другие условия в соответствии с Протоколом общего собрания).

2.4. Указанная в пункте 2.1. настоящего Договора цена может быть изменена Организацией (представителем собственников), но не чаще, чем 1 раз в год(либо другие условия в соответствии с Протоколом общего собрания).

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 лет.

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, а в части исполнения обязательств по установке рекламной конструкции и оплате по настоящему договору- с момента получения Рекламораспространителем (в установленном порядке) Разрешения на установку рекламной конструкции.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Организация (представитель собственников) имеет право:

— получать денежные средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

— знакомится с проектной, дизайнерской, разрешительной и иной документацией на рекламную конструкцию.

4.2. Организация (представитель собственников) обязана:

— в случае передачи функций по управлению домом другой управляющей организации проинформировать об этом Рекламораспространителя;

— информировать Рекламораспространителя об изменении свих банковских и иных реквизитов в течение 2 дней;

4.3. Рекламораспространитель имеет право:

— беспрепятственного доступа к фасаду дома, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования фасадом дома для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан:

— получить разрешение на установку рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством,

— установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с установленным порядком,

— при проведении работ по монтажу и демонтажу рекламной конструкции руководствоваться правилами производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте зданий,

— содержать рекламную конструкцию в состоянии, отвечающем требованиям безопасности движения, соответствующим эксплуатационным нормам, осуществлять уборку территории, непосредственно прилегающей к рекламной конструкции,

— осуществлять за свой счет обслуживание рекламной конструкции, а также ее ремонт в течение трех дней с момента обнаружения повреждения или получения уведомления Организации (представителя собственников) или иных контролирующих организаций,

— нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой к эксплуатации и эксплуатацией рекламной конструкции, получением разрешительной документации, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами,

— своевременно вносить плату в соответствии с условиями настоящего Договора,

— по завершении работ по установке или демонтажу рекламной конструкции оставить поверхность непосредственно прилегающего к рекламной конструкции участка или места расположения рекламной конструкции в том состоянии, в котором он находился до начала работ,

— информировать Организацию (представителя собственников) об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских и других реквизитов в течение 10 дней с даты таких изменений,

— по окончании срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течении 5 календарных дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, эта сторона обязуется возместить другой стороне причиненные убытки в течение 30-ти дней.

5.2. При нарушении Рекламораспространителем срока оплаты, он обязан уплатить пени в размере _________ % от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:

— по соглашению Сторон,

— при аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции, признании его недействительным,

— при истечении срока, на который выдано разрешение на установку рекламной конструкции,

— при невыполнении Рекламораспространителем обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

— в случае банкротства, ликвидации Стороны;

— при совершении любой из Сторон какого-либо нарушения условий настоящего Договора, если нарушившая условия настоящего Договора Сторона не устранит такое нарушение в течение 30 дней после направления письменного требования другой Стороны исправить данное нарушение.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.2. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в ________ суде _________ в соответствии с законодательством РФ.

Author: admin